建筑工程总承包合同专业版(合同版本).docx

《建筑工程总承包合同专业版(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程总承包合同专业版(合同版本).docx（12页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、编号：WD-HT-0603建筑工程总承包合同专业版（合同版本）合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同建筑工程总承包合同专业版（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。建筑工程总承包合同范文1发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，发包人

2、与承包人XXXXXXX楼及地下车库建筑安装工程项目施工总承包任务协商一致，特订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：约37155.40 m2工程立项批准文号：足建委函号资金来源：自筹二、工程内容：本合同范围内的主要工程内容包括但不限于：基础工程、主体结构、维护结构、屋面工程、防水工程、楼梯栏杆、楼第1页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同地面工程、室内初装修工程、室外装饰装修、烟道工程以及室内外给水、排水、电气安装、防雷接地、消防预留预埋和室外道路管网及道路工程(以附图划分范围为准)、环境附属工程(环境挡墙、构筑物、水池等)、外墙保温工程、外墙油漆涂料

3、工程等。三、工程承包范围：1、本合同内承包人的承包范围包括但不限于：XX楼及地下车库全套施工设计图及图说，施工图审查报告、图纸会审纪要、技术交底及设计变更增加所包括的内容以及本工程招标文件明确的内容均属合同承包范围;承包人主要的工程承包范围有：(1)XX楼及地下车库全套施工图纸范围内的全部工程内容。(2)本工程的外墙保温工程、外墙涂料工程等属承包人的承包范围。(3)本工程范围内的道路、环境管网、电缆沟工程以及甲方交办的其他任务。2、本工程所涉及的所有分包项目的支持、配合及管理均属承包人的承包范围;承包人除按合同要求完成所有分包工程的预留、预埋、补洞、补灰、补砖恢复等工作外，还应按要求对分包工程

4、所需的水电、脚手架、垂直运输、施工场地等(分包单位使用的吊篮除外)予以全面支持、协调配合及质量、进度、安全文明施工等总包的管理工作。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同四、合同工期1、开工日期：2012年3月18日开工（具体开工日期以监理签发的开工令为准），承包人在2012年3月8日前完成现场临设等施工前准备工作。2、完工日期：2013年07月17日（具体时间以签发的开工令及总工期对应进行调整）,合同范围内所有工程项目及工作内容完工。3、竣工日期：2013年08月10日（具体时间以签发的开工令及总工期对应进行调整）前竣工备案且将工程移交给发包人（包括室外环境、道路、

5、发包人分包工程）。4、满足发包人开盘节点的工期：在2012年7月17日前，完成XX楼15层及地下车库主体结构（因甲方原因除外）。5、本合同总工期485日历天;各单位工程开竣工日期及达到销售状态时的工期要求以及各分部工程节点工期要求和分项工程节点工期要求见本合同附件一。五、质量标准本合同范围内工程验收所采用的标准为建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）及各专业工程施工质量验收规范，工程质量须一次性验收合格。六、合同价款合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同本合同总价款暂估价：XX楼及地下车库工程（按本合同补充协议约定的定额预算）采用合同预算价，共计人民

6、币:叁仟陆佰陆拾贰万玖仟陆佰伍拾壹圆，即36629651元（含安全文明施工增加费：贰拾柒万捌仟陆佰陆拾伍圆伍角，278665.5元）。每平方米985.85元。七、组成合同的文件1、本合同招标书及相关资料2、投标承诺书3、中标通知书4、本合同协议书5、本合同通用条款6、本合同专用条款7、本合同补充条款8、本合同附件一至十五（补充协议一至十五）9、洽商变更等明确双方权利义务的纪要10、图纸11、本合同专用条款约定的法律、法规以及标准、规海口行政文件。八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同分别赋予它们的定义相同。九、承包人

7、向发包人承诺严格按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十一、合同生效本合同双方约定：合同在承包人缴纳履约保证金372万元，且双方签章后生效本合同经发包人、承包人双方代表签字加盖公司法人公章及各附件协议生效后生效。十二、其他合同订立时间：合同订立地点：甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日 年一月一日建筑工程总承包合同范文2发包方：以下简称甲方承包方：以下简称乙方合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同为了明确双方权利义务，根据中

8、华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，供严格履行。一、甲方将现有土地上乙方有承包资质建设的所有土建工程，包括但不限于车间厂房、办公楼、宿舍楼、商品房、食堂、招待所（宾馆）、车库、广场、道路、围墙、各类管网、给排水、绿化等，原则上全部发包给乙方承包建设。30层以上高层建筑由乙方负责联系承包商与甲方签订合同承包建设。二、甲方有权要求现有土地上乙方有承包资质建设的所有土建工程量的三分之二由甲方指定有资质的施工单位与乙方签订分包合同建设，或经乙方同意后由甲方与其指定有资质的施工单位直接签订承包合同建设。乙方不承担分包工程的质量责任、工期责任、安全事故责任、税费

9、、工资、材料等付款义务;经乙方同意后由甲方与其指定有资质的施工单位直接签订承包合同的，乙方更不承担该工程的质量责任、工期责任、安全事故责任、税费、工资、材料等付款义务。三、甲方现有土地上乙方有承包资质建设的所有土建工程无论是否由乙方承包，均由乙方协助相关手续和协调服务，甲方确保承包商（分包商）按工程决算金额支付1%服务费给乙方;甲方确保现有土地上的所有土建工程的物资供应除钢材外全部由乙方负责供应，价格随行第7页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同就市进行结算。前述条款甲方应纳入与承包商（分包商）的合同之中，或由承包商（分包商）向乙方书面承诺。四、工程造价原则上按照2

10、008年湖北省建筑装饰消耗量定额、2008年湖北省安装工程消耗量定额、同期钟祥市工程造价信息进行确定，各单项工程下浮比例由双方具体协商。施工期限内商混、钢材、水泥等主材价格涨跌10%时，工程造价结算相应调整。五、工程期限各单项工程按双方书面确认的工期执行。六、乙方负责协调各承包单位（分包单位）与项目地建设主管部门的关系，按甲方要求组织工程项目验收备案。七、结算办法1、乙方承包并直接建设的工程项目的工程款结算办法：按单项工程承包合同规定条款执行。2、乙方承包后按甲方意见分包建设的工程项目的工程款结算办法：由甲方与分包商直接办理工程款结算。3、乙方承包并直接建设工程项目以外的供应材料货款结算办法:

11、乙方有权凭分包商、承包商的付款通知和收据在甲方领取货款。4、乙方协助工程服务费由分包商（承包商）按预算造价金额的1%在单项工程合同签订之日起30天内向乙方支付，工程决算造价金额第8页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同有增减的，服务费多退少补，均由乙方凭分包商（承包商）付款通知和收据在甲方领取。八、本合同中约定各方给付乙方的各类款项甲方均承担给付责任和连带给付责任，甲方保证本合同中约定各方给付乙方的各类款项及时到位，如延期付款，甲方按延期付款金额日万分之七向乙方赔付资金占用损失和实现债权的差旅费、律师费、诉讼费等。九、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决，协商

12、不成时，任何一方均可向人民法院起诉解决。分。十一、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日 年一月一日建筑工程总承包合同范文3甲方：乙方：为了明确双方权利义务，根据中华人民共和国合同法的有关第9页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同规定，经双方协商一致，签订本合同，供严格履行。一、甲方推荐介绍乙方在湖北钟祥科技创业服务邛艮公司现有土地上从事相关土建工程，并向乙方提供相关服务，乙方向甲方支付一定服务费。二、经甲方同意后由乙方与湖北钟祥科技创业

13、服务邛艮公司直接签订承包合同的，甲方不承担该工程的质量责任、工期责任、安全事故责任、税费、工资、材料等款项的付款义务。三、乙方在湖北钟祥科技创业服务邛艮公司现有土地上从事相关土建工程按工程决算金额1%支付服务费给甲方。四、乙方确保在湖北钟祥科技创业服务邛艮公司现有土地上从事相关土建工程的物资供应除钢材外全部由甲方负责供应，价格随行就市，具体要求以供应合同为准，乙方未按具体合同约定结清物资供应款时不得向第三方采购。五、甲方负责协调乙方与项目地有关建设主管部门的关系，按发包方要求组织工程项目验收备案。六、甲方按乙方工程进度收取服务费，甲方可凭乙方的付款通知和收据在甲方领取，乙方在本合同上签名盖章视

14、为授权湖北钟祥科技创业服务邛艮公司可以从工程进度款中代扣。七、乙方在工程承包中有关法律责任牵涉到甲方或连带到甲方或建设工程施工合同甲方垫付的，甲方有权向乙方索赔，乙方保证及时向甲方给付到位，如延期付款，甲方按延期付款金额日万分之七向乙方赔付资金占用损失和实现债权的差旅费、律师费、诉讼费等。八、本合同中乙方的义务，乙方请（公民身份号码）提供连带保证担保。九、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。十、本合同一式二份，甲乙双方各执T分，自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清全部款项后失效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:年一月日 年一月一日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第11页