《建设工程委托检测合同(3篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程委托检测合同(3篇).docx(13页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、建设工程委托检测合同(3篇)建设工程委托检测合同(精选3篇)建设工程委托检测合同篇1甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)为了顺利完成公司所承接的工程项目,提高公司的管理水平,明确双方的责任,公司与项目检测单位本着平等、自愿、公平与诚信的原则,签订如下责任协议:一、工程名称:二、工程地点:三、工程期限:年月日至年月日四、协议职责范围:道路所有需检测项目及原材料检测五、施工内容:路基灰土层、水泥稳定碎石基层、沥青面层、钢筋混凝土面层、钢筋混凝土箱涵、路侧护栏、隔离栅、道路交通标志、路面标线、管道工程、照明通道设置基础。六、质量标准:设计要求七、甲乙双方的责任和义务1、甲方的责任和义务(1)
2、:甲方自愿委托乙方作为甲方的自检自控委托实验室,有义务提供需委托乙方检测的项目和频率及企业的抽样计划等必要的材料,以保证合同的顺利签署。(2):一般情况下,甲方负责样品的杆取工作,如要委托乙方代为杆样,甲方应提前向乙方提出申请,并缴纳一定的费用。(3):甲方有义务提供给乙方数量充足,密封完好,符合检测要求的样品。(4):甲方有义务批批填写检测业务委托联系单,并在委托单上对检测项目,样品状态、名称、标识等作出说明。(5):甲方有义务按照乙方的收费标准批批缴纳检测费用。(6):甲方有义务及时领取检测报告。2、乙方的责任和义务(1):乙方自愿作为甲方的自检自控委托检验实验室,有义务配备有资质的检测人
3、员和相应的检测设备,依据相应的检测标准和程序开展委托检测业务。(2):乙方严格按照要求开展各项工作,保证测试数据的公正性、科学性、准确性、可追溯性。(3):乙方检测时使用的设备必须在检定合格有效期内,环境符合标准检测要求。(4):乙方仅对来样负责。乙方必须按照甲方委托书要求内容进行测试,出具检验报告,报告内容必须真实、准确,保证与所测试的原始数据一致。(5):乙方对甲方提供的相关检测信息准确无误后,应在对外承若的周期内出具准确可靠的检测报告。如有特殊情况不能在周期内出具报告,应及时告知甲方。(6):乙方负责对甲方的样品进行留样,以保证测试结果的复验追溯,样品保存期为一个月。(7):乙方未经甲方
4、允许,不得将对方有关信息向第三方披露。八、费用结算1、检测费用:检测中心对外统一收费标准执行。2、付款方式:按收费标准批批结算。九、违约责任及赔偿如果在合同有效期内,甲乙双方未能履行本合同之规定,应按照合同法和民法通则的规定承担一定的违约责任。甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年月日年月日建设工程委托检测合同篇2甲方(委托单位)乙方(检测机构)根据中华人民共和国民法典以及其他有关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致,签订本合同。工程概况工程名称:标段工程地址:检测类别:口验收检测平行检测其他工程类别:口房建
5、口市政基础设施口公路口水运水利口绿化口民防口房屋修缮轨道交通口其他工程性质:口政府投资工程口非政府投资工程建设单位:设计单位:见证单位:总承包单位:施工单位:工程报建编号:工程所属区县:工程投资额:工程建安费:质监站:第一条检测项目甲方委托乙方检测的检测项目(项目名称按附件一填写)包括:具体的检测项目、数量及检测参数见附件二。第二条检测标准双方约定的检测标准:第三条检测费用的核算与支付(一)双方同意按照下列第种计算方式核算检测费用。1 .乙方按照上海市政府投资房屋建筑、市政基础设施和公路工程检测收费标准中的检测单价收费,乙方根据实际检测工作量收取检测费。2 .本合同各检测项目单价见附件二,乙方
6、根据实际检测工作量收取检测费。(二)双方同意按照下列第种支付方式支付检测费用。1.自本合同签订之日起每日,甲方按乙方实际完成的检测工作量和建设工程检测信息系统生成的结算凭证支付检测费用。(三)甲方对检测项目费用有异议的,应及时与乙方进行协商,但不得拖延其他无异议项目检测费用的支付。第四条检测报告的交付(一)乙方交付检测报告时间的约定见附件二。乙方交付检测报告一式份,当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时,可另行约定。(二)双方约定按照下列第种方式交付检测报告:1 .甲方上门提取检测报告。2 .乙方送检测报告给甲方。第五条检测样品的运输双方约定按以下第种方式运输检测样品。乙方按有关规定对
7、检测后的样品进行留样。1甲方负责将检测样品送至乙方检测场所,并承担相应运输费用。2,乙方到工程现场抽取检测样品,甲方承担相应抽样及运输费用。第六条甲方的权利义务(一)甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。(二)甲方应当按照规定,在建设工程项目专户中单独列支检测费用。(三)甲方授权为代表,负责与乙方联系。如甲方代表发生变更,甲方应书面告知乙方。(四)甲方应于检测活动开始前日内向乙方提供附件三所列的与本检测业务有关的资料及文件,并对资料的可靠性负责。(五)委托检测前,甲方应将见证单位和见证人员以书面形式通知乙方。见证人员发生变更的,甲方应及时书面告知乙方。(六)检测试
8、样抽取、制作时,甲方应确保由见证人员对检测试样张贴或者嵌入唯一性识别标识,并现场将检测试样信息录入检测信息系统。委托时应填写检测委托单,委托单应采用本市统一样式,并经见证人员和取样人员当场签字确认。(七)检测项目属于工程实体检测的,甲方应提前日将现场检测日期通知乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证,并在现场检测原始记录上签字确认。(八)甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三人的协调,为乙方提供必要的外部工作条件。(九)甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告。第七条乙方的权利义务(一)乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料,包括建设工程检测资质证书、检测机构评估证书及其附表等复印件。(
9、二)乙方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的建设单位、设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。(三)乙方在同一建设工程项目或标段中,不得同时接受建设、施工或者监理单位等两方以上的检测委托。(四)乙方应当按照合同约定的标准进行检测,并对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。(五)检测项目属于工程实体检测的,乙方应事先编制检测方案报送甲方。(六)检测项目属于工程实体检测的,乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。(七)乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。(八)对依据相关法律、法规、规章和技术标准实施的建设工程法定检测项目,乙
10、方应使用检测信息系统实施检测,并出具带有防伪标记和校验码的检测报告。(九)检测结果不合格的,乙方应在获得检测结果后日内通知甲方。(十)在基桩、地基基础、主体结构、建筑节能及单位工程验收前,乙方应向甲方提供建设工程检测报告确认证明,对工程检测内容、数量和不合格项等情况作出说明。第八条对检测结论异议的处理甲方对检测结论有异议的,可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同,由甲方支付复检费用;反之,则由乙方承担复检费用。复检结果由提出复检方报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。第九条违约责任(一)甲方逾期支付检测费用的,每逾期一日应按未支付费用的%向乙方支付违约金。(二)因甲方未履行
11、义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的,甲方应当承担相应的经济损失,并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。(三)乙方未按照合同约定时间提交检测报告,每逾期一日应按相关检测项目检测费用的%向甲方支付违约金。(四)检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的,乙方应进行更正或免费重新进行检测,给甲方造成损失的应予以赔偿,由甲方原因造成上述错误的除外。(五)其他违约责任:第十条其他约定事项第十一条争议的解决方式双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可提请上海仲裁委员会仲裁(不愿意仲裁而选择向法院提起诉讼的,请双方在签署合同时将此仲裁条款
12、划去)。第十二条附则乙方应当在检测合同签订后的20日内,将合同报建设行政管理部门或者其他有关部门备案。检测合同主要内容发生变更的,应当在合同变更后的20日内,向原合同备案部门办理变更备案。本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式份,双方各执份。甲方:(盖章)乙方:(盖章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:单位电话:单位电话:传真:传真:联系人:联系人:联系人手机:联系人手机:合同订立时间:年月日合同订立地点:附件一检测项目名称序号工程类别检测项目1房建、市政基础设施、民防、房屋修缮、绿化工程结构材料;周转材料;
13、装饰装修材料;加固材料;防水材料;工程管材;主体结构;地基基础;钢结构材料;钢结构无损;室内环境;变形测量;节能材料;节能现场;节能系统;通风与空调;空调与机组;建筑幕墙与门窗;园林工程;套内质量;防静电工程;市政道路;建筑机械2公路工程材料;桥隧3水运工程材料4水利工程岩土;混凝土备注:本表范围外的检测项目可自行填写。附件二委托检测的检测项目、标准一览表第页共页序号检测项目检测参数检测单价(元)数量报告交付时间备注:如果填写内容超过表格的容量,可另附页。附件三甲方提供的资料及文件序号资料及文件名称份数备注建设工程委托检测合同篇3建设工程合同范文履约银行保证书根据本保证书,我们(单位名称)注册
14、地址为(详细地址)(以下称承包人),和(保证人姓名)注册地址为(详细地址)(以下称保证人)在此以担保全额为(货币名称、数额)共同格守对(业主名称)(以下称为业主)的义务。根据本保证书,承包人与保证人应保证自己,以及其继承人和受让人承担共同的及各自的对该项支付的义务。根据以业主为一方,承包人为另一方所达成的协议,承包人已承担了合同义务(以下称为所签合同)去实施并完成某项工程,并在工程出现任何缺陷时,按上述合同中有关条款规定进行修补。兹将上述书面保证的条件表述如下:如果承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的所有条款、条件及规定,或者如果承包人违约
15、则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失,直到达到上述保证金总额,届时,本保证书所承担之义务即告终止和失效。否则仍保持完全有效。但所签合同条款,或对工程的实施。完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更,以及业主或监理工程师根据所签合同给予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所承担之上述保证书规定的义务。但只在下述情况下保证人才承担清偿业主蒙受损失之义务:收到业主与承包人双方书面通知,说明业主与承包人已一致同意应向业主支付这一笔损失赔偿费;或者保证人收到一份与所签合同条款规定相一致的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本,说明应向业主支付这一笔损失赔偿费。代表(承包人名称)代表(保证人姓名)由(签字人姓名)由(签字人姓名)以的资格以的资格在(证明人)证明下在(证明人)证明下签于一九九_年_月_日签于一九九_年_月_日