建设工程结算及付款协议书.docx

《建设工程结算及付款协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程结算及付款协议书.docx（89页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、建设工程结算及付款协议书建设工程往往都是非常大的一个施工，牵扯的金钱利益会非常巨大，因此签订一份施工合同协议书是非常好的权益保障，下面小编给大家分享了一些优秀的建设工程结算及付款协议书（精选19篇），欢迎大家浏览。建设工程结算及付款协议书1甲方：乙方：因溆怀高速六标承建的_互通工程建设，洑水湾乡沅水村农田排灌系统受到影响，给该村群众生产用水带来困难。为解决群众生产用水问题，在乙方提供具体工程建设预算方案的基础上，根据甲方呈报并会同县协调指挥部、溆怀工作站、监理处现场核实和相关政策规定，经溆怀公司、县协调指挥部同意，通过甲乙双方协商，达成如下协议：一、工程要求：1、根据甲方与县协调指挥部工作站、

2、监理处现场确定的要求，新建电力排灌设施及其系统；2、乙方负责建引水系统确保沅水村原受益区内村民的生产灌溉用水；3、乙方负责将原有处水井进行初步清理。二、建设经费：甲方将工程建设费用以总额参拾伍万捌仟元整（￥358000）一次性包干给乙方。包干经费包括：1、工程材料费、人工费、运输费、规划设计以及青苗补偿、征地费、清理水井等所有工程建设；2、工程建设各项管理费用以及其他所有费用；3、整个电排水系工程完成后产生的一切后续费用。三、付款方式：协议签订后甲方付给乙方工程费用计拾万元整，待乙方在完成工程50%，再支付拾万元整，乙方在规定时间完成全部工程，并经验收后，付清余款。四、约定事项：1、乙方在签订

3、协议后至6月15日前完成全部水系工程；乙方未在规定期限内完成建设改造工程的，对村民农田灌溉造成影响的由乙方自行负责；2、乙方负责工程施工过程中各类矛盾纠纷的调处，施工造成的一切损失补偿以及安全责任等均由乙方负责；3、协议签订以后沅水村不得就溆怀高速影响灌溉用水问题影响溆怀六标施工，也不得再次向甲方与溆怀公司提出任何要求；4、工程方案与资金使用情况必须征求所在村委会成员及受益群众意见并进行公开；5、本协议一式三份，甲乙双方各1份，上交县协调指挥部一份。甲方代表签字： 乙方代表签字：（盖章） （盖章）二0_年 月 日 二0_年 月 日建设工程结算及付款协议书2发包方：_（以下称甲方）承包方：_（以

4、下称乙方）甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。1工程名称：_2工程地点：_3工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计_平方米。4承包内容：_5建筑安装工程造价：共计人民币_元。6工程价款和费用的结算依据和付款办法：_7工程开工日期：_年_月_日8工程竣工日期：_年_月_日9工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10甲方主要义务：_11乙方主要义务：_12违约责任：（1）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_计算违约金。（2）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价_计算违约金。（3）甲方未按约定的时间和要

5、求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。（4）工程竣工后保险期_年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。（5）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。13本合同附件：共_份。14合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送_银行一份。发包方（盖章）：

6、_承包方（盖章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_建设工程结算及付款协议书3订立合同双方：建设单位：_（以下简称甲方）；勘察单位：_勘察院（以下简称乙方）。为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点_。第二条 勘察的范围、进度和质量_。第三条 甲方的义务1在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复

7、印件。2在签订合同时，甲方必须在_年_月_日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各_份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。3甲方必须在_年_月_日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现尝准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。4甲方必须在_年_月_日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。5甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等

8、）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。6乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。7甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。第四条 乙方的义务1乙方应按照现行的标准、规模和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。2乙方应于_年_月_日进入现场勘察，_年_月_日提交全部勘察资料，提交测量透明图_份，提交工程地质报告书一式_份（如甲方需要加英加晒图纸资料，另外收费）。乙方如

9、因气候或甲方原因影响现场施工_天以上，工期可顺延。第五条 定金及勘察取费标准及拨付办法1本工程按国家建委颁发的工程勘察收费办法收取勘察费，总价预计为_元。自本勘察合同生效后_日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的_的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察经费的_；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后_日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。2属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过

10、现行规范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总价加收_的勘察费。第六条 甲方的违约责任1如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。2甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金_元。第七条 乙方的违约责任1乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损

11、失大小，减少或不付勘察设计费。2乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。3由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达_天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_的违约金。第八条 纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。第九条 其它 _。本合同_年_月_日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协

12、定与本合同具有同等效力。本合同正本一式_份，甲乙双方各执_份；合同副本一式_份，送计委、建委、建行_各留存一份。建设单位（甲方）（盖章）：_勘察单位（乙方）（盖章）：_代表人（签字）：_ 代表人（签字）：_联系人：_ 联系人：_通讯处：_ 通讯处：_电话或电报：_ 电话或电报：_开户银行：_开户银行：_帐号：_帐号：_年_月_日_年_月_日建设工程结算及付款协议书4委托人：受托人：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就招标代理事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：地址：规模：招标规模：总投资额：资金来源：二、委托人委托受托人为工程建设项目的招标代理机构，承担本工程的招标代理工作。三、合同价款代理报酬为人民币元或按计取。四、组成本合同的文件：1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；2、本合同协议书；3、本合同通用条款；4、本合同专用条款；5、授权委托书。五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中的约定范围内的代理业务。