监区图书阅览室改造工程项目用户需求书.docx

《监区图书阅览室改造工程项目用户需求书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监区图书阅览室改造工程项目用户需求书.docx（55页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、监区图书阅览室改造工程项目用户需求书说明：1.响应承包人须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。一、项目基本情况项目名称数量项目施工总工期最高限价（元）监区图书阅览室改造工程1项从合同签订之日起为期15个日历日人民币137308.03元（一）项目施工地点：广东省阳春市松柏镇一号大院阳春监狱内（二）工程预算：137308.03元（含暂列金额、税费、绿色施工安全防护措施费）：息价包干。（）工程内容：对七监区进行砖墙进行拆除，重新制作书柜，阅览室，建造砖墙及安装门窗与监区多功室隔断，对八监区、十监区从新制作书柜，阅览室，建造砖墙及安装门窗与监区多功室隔断，对三区、五区、

2、六区进行加门改造等内容。具体以工程量清单、施工图纸及有关资料为准。（四）报价及最高限价：投标报价为人民币含税包干价，投标人根据招标文件、有关设计图纸、资料及说明，按包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包联动调试、包竣工验收以及施工总承包管理配合服务等方式完成工程的一切费用，价格精确到分。（五）承包人作为规范成熟的服务方，报价是应认真复核招标图纸及工程量清单，充分考虑服务过程可能的估算错误漏量及漏项，采购人报价即视为对项目清单工程量、施工图纸的认可，以及工程量清单已包含图纸中的全部工程内容，且没有出现量差、漏项情况。（六）报价要求（报价时需要提供以下鲤资料

3、，并对上传的竞价文件资料承担责任）（1）通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表（加盖公章）、预算书清单（加盖公章PDF版）和与预算书清单（Exce1版）；（2）本工程的响应报价采用工程量清单计价方式。供应商设置本工程竞价控制价为人民币137308.03元（含暂列金额、税费、绿色施工安全防护措施费），供应商在响应报价时不得参与浮动，否则作无效报价处理;二、施工单位报名条件（一）具有独立承担民事责任的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供法人或其他组织的营业执照等证明材料：（二）施工单位资质情况

4、：工程总承包三级以上资质要求；三、工作要求1、对维修改造过程产生的废弃物不得随意乱倒乱卸，需按照国家环保部门的规定清理转、处理；2、成交供应商需严格遵守建设单位（广东省阳春监狱）新冠肺炎疫情防控的相关要求，如需施工人员进行核酸检测的，费用由施工单位承担；根据疫情防控工作与国家政策需要暂停施工的，施工单位要无条件积极配合；3、施工人员的食宿由施工单位安排；4、施工期间，施工人员所发生的一切人身安全、伤害等意外事故由施工单位负全部责任；5、因施工造成的损坏由施工单位恢复原状。6、该工程分为监管区内和监管区外两部分施工区域，涉及监管区内施工的，施工人员、工具等进出监管区需办证审批，每天施工时间约为6

5、小时；因监狱工作需要调整实施时间的，施工方要无条件配合。四、质量保证期限：质保期为1年，从本项目竣工验收合格之日起算；质量保证金：施工方需在工程竣工验收合格后向采购人支付合同总价款3%的质量保证金，质保期间工程没有相关质量问题，质保期满建设方根据施工方提供的相关凭证一个月内退还相应质量保证金。五、支付方式：1 .合同签订后10天内，中选人向采购人支付合同总价3%的履约保证金。履约担保证金的金额：（大写）肆仟壹佰贰拾元整；（小写）：4120元。2 .施工单位组织人员材料进场施工时，甲方按照合同金额的30%（扣除暂列金）支付工程预付款；第二期为竣工验收至结算审核完成后，支付至结算价的100%,履约

6、保证金转作质量保证金，_年保修期后无质量问题无息退还。六、违约责任与赔偿损失1、承包人提供经监理或发包人单位审定的施工组织计划，按照施工组织计划划分的进度款支付时限作为各阶段工期控制的依据。如未按施工组织计划时限完成相应阶段工作，发包人不予支付工程进度款，并视情况给予相应的处罚。（1）责令整改时限，应在处罚通知书下发一周内完成规定时限的阶段性工作，否则从超期第一天起，每天罚没合同价格的居。（2）当整个施工期间扣罚比例累计超过合同价格的3%时，发包人有权终止合同并扣罚履约保证金，并要求承包人赔偿发包人的一切损失。（3）若各阶段工期出现延误被扣罚合同款，而承包人最终仍能够确保在合同工期完成项目进度

7、的情况，发包人将在项目验收时一并返还已被扣罚的进度款。成交人交付的货物、服务不符合竞价文件、投标文件或本合同规定的，采购人有权拒收，并且成交人须向采购人支付本合同总价5%以上的违约金。2、如承包人没有将工程款用于本工程，造成停工、窝工。发包人有权停付下一期工程进度款。承包人在发包人指正后如仍不改正，发包人有权单方面解除本合同,并要求承包人无条件无偿在发包人限期内退场，同时承包人应赔偿发包人损失。3、若发生承包人拖欠分包单位工程款或所属工人工资的情况，发包人有权在预先付给承包人的工程款中暂扣所拖欠的款项，直至承包人向其分包单位或所属工人付清应支付工程款为止。若发生此情况10天内，承包人仍未支付的

8、，承包人在此承诺并同意发包人将所拖欠的款项直接支付给分包单位或所属工人，该代为支付的款项在工程结算款中扣除，承包人应发包人提供该款项的等额、有效的税务发票。4、如因承包人原因发生工期延误情况，凡工期延误超过半年以上的，发包人将通告相关管理部门并录入不良行为记录，并对施工单位按省属监狱工程施工企业不良行为记录的管理办法（试行）进行处罚。5、其它违约责任中华人民共和国民法典处理。七、争议的解决合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，采购人和成交人双方一致同意向采购人所在地人民法院提起诉讼。八、不可抗力任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时.，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报

9、，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。九、税费在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由成交人负担。工程编号:合同编号:建设工程施工合同工程名称：广东省阳春监狱监区图书阅览室改造项目工程地点：广东省阳春监狱发包人：广东省阳春监狱承包人：住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书发包人：（全称）广东省阳春监狱承包人：（全称）依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，

10、订立本协议书。一、工程概况工程名称：广东省阳春监狱监区图书阅览室改造项目工程地点：广东省阳春监狱工程内容和规模：本项目包含本项目包含对七监区进行砖墙进行拆除，.重新制作书柜,阅览室，建造砖墙及安装门窗与监区多功室隔断，对八监区、十监区从新制作书柜，阅览室,建造砖墙及安装门窗与监区多功室隔断，对三区、五区、六区进行加门改造等内容。具体以工程量清单、施工图纸及有关资料为准。工程立项、规划批准文件号：/资金来源：财政资金二、工程承包范围（-）承包范围：本项目包含对七监区进行砖墙进行拆除，重新制作书柜，阅览室，建造砖墙及安装门窗与监区多功室隔断，对八监区、十监区从新制作书柜，阅览室，建造砖墙及安装门窗

11、与监区多功室隔断，对三区、五区、六区进行加门改造等内容。具体以工程量清单、施工图纸及有关资料为准。（二）承包方式：本工程以施工图及工程量清单内容范围内固定总位包王形式，承包人根据招标文件、有关设计图纸、工程量清单、现场施工条件等相关资料、说明及相关规范，按包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包联动调试、包竣工验收并取得相关部门认可的验收合格证明文件以及施工总承包管理配合服务等方式进行承包施工。承包人作为规范成熟的服务方，投标报价应认真复核竞价图纸及工程量清单，充分考虑服务过程可能的估算错误漏量及漏项,参与报价即视为对项目清单工程量、施工图纸的认可,以及工

12、程量清单已包含图纸中的全部工程内容，且没有出现量差、漏项情况。发包人根据工程实施情况或政府相关部门对该工程的相关建设要求,会对承包人的承包范围进行局部适当调整，承包人不得因此提出任何索赔或补偿。（）工作要求：1、对维修改造过程产生的废弃物不得随意乱倒乱卸，需按照国家环保部门的规定清理转、处理；2、承包人需严格遵守建设单位（广东省阳春监狱）新冠肺炎疫情防控的相关要求，报价清单内已综合考虑并包含核酸或抗原检测费用，如需施工人员进行核酸检测的，费用由施工单位承担；根据疫情防控工作与国家政策需要暂停施工的，施工单位要无条件积极配合；3、施工人员的食宿由施工单位安排；4、施工期间，施工人员所发生的一切人

13、身安全、伤害等意外事故由施工单位负全部责任；5、因施工造成的损坏由施工单位恢复原状。6、该工程分为监管区内和监管区外两部分施工区域，涉及监管区内施工的，施工人员、工具等进出监管区需办证审批,每天施工时间约为5小时；因监狱工作需要调整实施时间的，施工方要无条件配合。三、合同工期工程合同工期总日历天数：15日历天。拟从2023年月开始施工，至2023年月竣工完成（具体开工时间以开工令为准)。四、质量标准工程质量标准：达合格或合格以上标准：严格按发包人提供的施工图进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家颁发的建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013)以及

14、关于监狱建设工程等的相关标准执行。五、合同价款合同总价(大写)：；(小写)：(含暂列金额、税费、绿色施工安全防护措施费)。项目单价：团详见承包人的投标报价书；六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分通用条款第2.2款赋予的规定一致外，还包括以下合同附件：(1) 工程质量保修书(2) 廉政合同(3) 预防不良行为协议书(4) 安全施工协议(5) 不转包、不违法分包承诺书(6) 承担违约责任承诺书七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺8.1工程自行施工，若发包人查实承包人未经发包人同意，以包工包料的形式分包给第三方

15、施工，则视同承包人违约，发包人有权单方以通知方式通知承包方解除合同，且承包人应承担立无条件无偿退场，并承担放弃请求发包人支付应付未付工程、及放弃请求发包方返还履约保证金的权利的违约责任，由此造成发包人的其它损失，概由承包人负责赔偿。8.2已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。8.3发包人支付给承包人的各种款项全部用于木工程建设，并允许发包人有权对承包人本工程项目财务进行检查和监督；（承包人在每次申请工程款项目的同时，必须提供资金安排使用计划，支付后提供支付凭证。否则，发包人有权拒绝工程款项的支付工作）。8.4遵守投标文件中的配置的管理人员，并对施工人员负全部管理责任，对进场的劳务工人实行登记制度，发包人有权对承包人项目部劳务工人的工资支付情况进行检查和调查。（如不按要求派驻管理人员，不允许开工或停工，并通报建设行政主管部门进行违约金，造成损失由承包人负责）。8.5投入本工程的主要材料（含变更材料）必须通过发包人及监理工程师的看样定板，并完成准许使用手续后才用于本工程建设中。8.6承包人如有违反上述承诺，应承担向发包方支付违约金及赔偿发包方因此造成的损失的违约责任。8.7承包人同意发包人按照审核后的投标清单价格