安装工程和解协议书模板.docx

《安装工程和解协议书模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安装工程和解协议书模板.docx（1页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

和解协议书甲方（上诉人、原审被告）：山东XXX化工有限公司，住潍坊XX 经济技术开发区临港工业园。法定代表人：XXXo乙方（被上诉人、原审原告）：XX建设集团有限公司，住泰安市 肥城市XX路甲XXX号。法定代表人：XXo双方就建设工程施工合同纠纷（2020）鲁0792民初XXX号民事 判决、二审案号：进行协商达成和解，内容如下:一、本协议签订后XX建设集团有限公司向山东XXX化工有限公 司开具650000元（大写陆拾伍万元整）增值税专用发票（前期已多 开50000元发票）。二、山东XXX化工有限公司收到上述增值税专用发票后10日内 （法定节假日顺延）向XX建设集团有限公司支付工程余款700000元 （大写柒拾万元整）（已包含质保金在内全部工程余款、一审诉讼费、 鉴定费、利息等全部费用）。三、双方确认在该款项到账后双方的工程施工合同纠纷一次性 全部了结，一审法院判决由山东XXX化工有限公司承担的全部责任义 务、一审判决暂未支持质保金等费用全部一次了结，XX建设集团有限 公司不再以任何方式对山东XXX化工有限公司主张任何权利。四、本案二审诉讼费由山东XXX化工有限公司承担Q五、该协议书由潍坊市中级人民法院确认并出具调解书后生效。（双方签字或想印）甲方代理人（签字）：2022年1月21日乙方代理人（签字）：2022年1月21日