机电安装施工合同范本.docx

《机电安装施工合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《机电安装施工合同范本.docx（20页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、机电安装施工合同范本一、工程施工合同的法律效力1、签订建设工程施工合同，必须以建设计划和具体建设设计文件已获得国家有关部门批准为前提。签订施工合同须以履行有关法定审批程序为前提，这是由于建设工程施工合同的标的物为建筑产品，需要占用土地，耗费大量的资源，属于国民经济建设的重要组成部分。凡是没有经过计划部门规划部门的批准，不能进行工程设计，建设行政主管部门不予办理报建手续及施工许可证，更不能组织施工。在施工过程中，如需变更原计划项目功能的，必须报经有关部门审核同意。2、承包人主体资格受到严格限制建设工程施工合同的承包人，除了在经工商行政管理部门核准的经营范围内从事经营活动外，应当遵守企业资质等级管

2、理的规定，不得越级承揽任务。3、签订及履行施工合同受到国家的严格监督管理。国家对建设工程项目的发包实行招标投标制度。招标法第三条规定：“中华人民共和国境内进行工程建设项目必须进行招标。”第四条规定：“任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他方式规避招标。4、建设工程施工合同实行备案制度。在施工过程中，各级政府建设工程质量监督管理部门还要对工程建设的质量进行全面监督。二、机电安装施工合同范本最新（精选6篇）随着法律观念的深入人心，合同出现在我们生活中的次数越来越多，合同是对双方的保障又是一种约束。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编为大家收集的机电安装施工合同范本最新（精

3、选6篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。发包方：承包方：根据中华人民共和国合同法和相关法律法规，本着诚信守约、平等互惠的原则，经双方协商一致，签订塔机安装合同。（一）安装塔机的概况1. 1塔机型号：QZT-631.2 塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。1.3 塔机安装说明书1.4 塔机安装高度说明：（二）安装塔机时间地点1.1 地点：1.2 时间：20年月日（三）费用及付款1.3 安装费、安检费资料费。3. 2安装完毕验收合格付款80%,经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。（四）甲方责任4.1提供安装塔机的全部技术资料4. 2提供安装塔机的整件和合格配件。4. 3提供甘肃建

4、筑起重机械登记表4. 4督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。4.5协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。（五）乙方责任5.1应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。5.2特种作业人员必须持证上岗（应提供单位名称及证书）5. 3安装塔机，专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场，加强管理。5. 4编制塔机安装方案，并严格执行，确保塔机安装的质量。5. 5应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书，并严格执行，确保塔机安装过程的安全。5. 6安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。（六）其它5.1 合同未尽事宜，双方协商解决。如协商解决不成，则通过所在地法院裁决O6. 2合同一经双

5、方签字、盖章即生效。7. 3合同一式贰份，甲乙双方各执一/分。发包方：承包方：日期：发包方（甲方）：承包方（乙方）：为了明确双方权利和义务，协调工作，确保工程质量和施工进度，使工程顺利如期完成。依照中华人民共和国合同法和国家有关法律、法规的规定，经甲、乙双方协商签定本合同，以资共同遵守。第一条工程名称：第二条工程地址：第三条施工工期：以上工程自年月日起开工，至年月日止，总日历天数天，完成全部施工任务。若遇不可抗拒的自然灾害；设计变更；施工渠道受阻，工期延顺。第四条承包方式及施工内容第五条合同价款该工程共计造价元（大写金额）O第六条付款办法第七条工程质量及验收乙方应严格按设计要求和国家颁发安装工

6、程技术规程及验收规范进行施工。如因乙方责任造成返工者，则由乙方承担一切损失。如因甲方原因造成返工者，则由甲方承担损失。第八条施工安全施工中由于乙方违犯规程、违章作业所造成的事故或损失，由乙方负责。第九条违约责任合同一方不履行合同义务，责任方承担违约责任。第十条合同生效及终止本合同自双方签章之日起生效。本合同在双方完成约定内容后，即告终止。第十一条解决纠纷方式本合同未尽事宜或遇有争议、双方协商解决，仍不能达成一致意见者，可向人民法院提出诉讼。第十二条合同份数本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。甲方（公章）：法定代表人（签字）：年月a乙方（公章）：法定代表人（签字）：年月日发包人全称：（以下简称：

7、甲方）承包人全称：（以下简称：乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、及其他有关法律、法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况:工程名称：（以下简称：本工程）；工程地点：施工现场条件：以现场实际情况为准；二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。2、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内外水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水

8、设备电器，日常安全巡查。3、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。4、本合同与主合同发生分歧时以主合同为准。三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整（：1000.00元）的违约金；若累计延误天数超过7天或连续延误天

9、数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失（含间接损失）及费用均由乙方承担。四、质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：建设强制性条文；建筑工程质量检验评定标准GBJ30188；建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002；建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002；采暖与卫生施工验收规范（GBJ242-82）;电气安装工程施工及验收规范（GBJ242-82）建筑电气安装工程质量检验评定标准（GBJ303-88）;省、市相关部门的各种规章制度；甲方制定的工程质量验收实施细则。2、本合同约定本工程质量必须达到“合

10、格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元（：1000.00元）的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。五、工程量的计量及结算方式：1、结算依据：建筑面积按照施工图纸计算。2、本工程按元/平方米计算，安装工程完工后，按所完工程量的支付工程款，余款待工程竣工交业主后一次结清。六、文明施工及安全生产1、乙方所有到场人员应遵守安全生产管理制度和安全生产管理操作规程。乙方负责人应带领所有工人积极学

11、习安全生产法规，做好每个到场工人的三级安全教育，把安全责任落实到每个人头上。若发生安全事故，乙方承拒30%的经济责任。2、乙方负责本班组施工过程中的安全生产管理责任，并负责对本班组全体工人进行班前安全交底，施工过程跟踪管理检查与整改。3、乙方应指定专人为班组专职安全员（名单报工地项目部）负责本班组安全生产，配合工地安全小组作好各项安全生产工作。4、乙方工人进场施工应持有身份证。不得使用无身份证人员，如被发现，每人罚款300元。在工地大便者罚歉200元，奖给举报者100元。穿拖鞋或不带安全帽罚款20元。任何在工地打架者，不论是否有理，每人次罚款500元后并移交当地派出所处理，由此所发生的费用由乙

12、方承担。在工地不准赌博，若有者每人罚款200元。乙方不得使用“老、幼、病、残”的职工，若有由此造成的一切后果自负。乙方工人在工地不得烧菜煮饭、不得使用电热棒、电炉、煤气灶、取暖器等，否则罚款每次50元。乙方不得使用童工，否则产生的后果自负。乙方班组人员不得偷盗工地的设备及财务，若有者每次罚款200元并追究乙方负责人的责任。5、严禁带家属及小孩等非生产人员进入工地。6、乙方应负责所属班组进场人员遵纪守法，对违反法律所造成的后果及经济责任乙方承担100%的责任。7、安全生产、文明施工、工完料净、现场整洁，配合工地做好本班组范围的各项文明施工，维护工地文明形象。8、在施工过程中，乙方应严格遵照国家颁

13、发的“建筑安装工程安全技术操作规程”认真采取有效措施，强化安全管理，按标准执行，确保安全生产、文明施工和临时建筑物，构造物的安全。乙方应负责全部责任（包括一切连带的经济与法律负责等）。七、述双方达成的付款方式，乙方应优先支付给工人工资，否则若因此引起的劳动工资纠纷问题由乙方自行解决，跟甲方无关，八、附则：1、合同未详之处可经双方协商后另行补充条款以明确并作为合同补充文件。2、合同在执行过程中，如发生纠纷，双方应本着实事求是的精神，通过协商解决，协商不能解决时，由上级权威机关进行最终裁决。3、双方代表身份证复印件，作为本合同附件。4、协议一式三份，甲乙双方各一份，施工员一份，协议自签定之日起生效

14、，工程款付清自动失效。甲方（公章）：法定代表人（签字）：年月0乙方（公章）：法定代表人（签字）：年月日发包方：（甲方）地址：法定代表人：职务：联系电话：总包方：（乙方）地址：法定代表人：职务：联系电话：分包方：（丙方）地址：法定代表人：职务：联系电话：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例、房屋工程质量保修办法等国家相关法律法规，结合本工程实际及乙方与甲方签定的工程施工总承包合同，机电安装工程为甲方指定分包项目，甲方通过招标方式确定本合同丙方为本项工程的分包单位。经友好协商，三方就工程分包事宜达成一致意见，订立本合同。一、工程概况项目名称：分包工程名称：机电安装工

15、程工程地点：设计单位：监理单位：资金来源：甲方自筹。二、工程承包范围（需经办人据实填写）：（一）丙方承包的工程为机电安装工程招标文件中规定的通风系统、电气系统、采暖、给排水系统等。具体内容：1 .空调通风、给排水、弱电、消防以及电梯、夜景照明、室内信号覆盖系统控制设备的供电；2 .电缆桥架引至线槽（含弱电线槽）、电缆T接箱的施工安装；3 .电线敷设、电力电缆敷设（含接驳至）；4 .为满足本系统运行的所有配电箱柜和除消防栓/喷淋/稳压泵以外的所有设备的控制柜的安装及调试；5 .室内照明线路及灯具（含应急照明）的施工安装；6 .室内开关、插座及线路的施工安装；7 .室内的疏散出口指示灯、疏散方向指示灯、楼层指示灯等线路及灯具的施工安装；8 .接地系统：低压电气接地、防雷系统接地、等电位接地（含等电位端子箱）等施工安装；9 .负责安装、调试业主提供的所有材料设备；10 .按双方约定完成机电部分的图纸设计工作；11 .通风防排烟系统安