二手房买卖合同卖方.docx

《二手房买卖合同卖方.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二手房买卖合同卖方.docx（17页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、合同编号:二手房买卖合同（卖方）出卖人：买受人：签订时间：签订地点:二手房买卖合同使用说明1、本合同文本适用于国有土地上商品房的存量房买卖。存量房，即二手房，是指通过办理转移登记取得房屋所有权证的房屋。2、签订本合同前，出卖人应当向买受人出示房屋所有权证及其他有关证书和证明文件。3、签订本合同前，双方当事人应当仔细阅读合同条款，特别是其中具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容。本合同文本【】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。【】中选择内容，以划J方式选定；对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，应当在空格部位打X,以示删除。4、双方当事人应当按照自

2、愿、公平及老实信用的原那么订立合同，任何一方不得将自己的意志强加给另一方。为表达双方自愿的原那么，本合同文本相关条款后留有空白行，供当事人自行约定或补充约定。合同生效后，未被修改的文本打印或印刷文字视为双方当事人同意内容。5、本合同文本为买卖双方自行成交所采用的示范文本，通过设立“专用账户的房地产经纪机构或交易保证机构划转交易结算资金的，所签订的?存量房交易结算资金划转协议?应当作为本合同的附件。6、存量房屋所有权转移登记时所涉及的主要税费包括但不限于：契税、印花税、营业税及附加、所得税、土地增值税等。7、双方当事人可以根据实际情况决定本合同原件的份数，并在签订合同时认真核对，以确保各份合同内

3、容一致。二手房买卖合同出卖人：法定代表人负责人】：【身份证】【护照】【营业执照注册号】：通讯地址：共有权人：【身份证】【护照】【营业执照注册号】：通讯地址：买受人：法定代表人负责人】：【身份证】【护照】【营业执照注册号】：通讯地址：风险点1签订合同的双方当事人应为完全行为能力人，否那么将影响合同效力。关联案例关联法规根据？中华人民共和国合同法？、？中华人民共和国城市房地产管理法？、？昆明城市房地产交易管理条例?及其他有关法律、法规的规定，出卖人和买受人在平等、自愿、公平、协商一致的根底上就存量房屋买卖事宜达成如下协议：第一条房屋根本情况1.1出卖人所售房屋（以下简称该房屋）为【楼房】【平房】，

4、坐落于：区（县）】小区（街道）】【幢】【座】【号（楼）】单元号（室）。该房屋所在楼栋建筑总层数为：层，其中地上层，地下层。该房屋所在楼层为层，建筑面积共平方米。12该房屋规划设计用途为【住宅】【公寓】【别墅】【办公】【商业】【工业】：O该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况见附件一。1.3目前该房地产物业效劳公司为,物业效劳费为每月每平方米元，建筑面积平方米，合计每月人民币：佰拾元角分（小写：元）。风险点1、房屋地址应当具体明确，且该房屋应真实存在，否那么会影响合同效力和履行。关联案例关联法规第二条房屋权属情况2.1该房屋所有权证证号为：，共有权证证号为：,填发单位为：O假设该房

5、屋系共有房屋，房屋共有权人对出售该房屋的意见见附件二。2.2士地使用状况该房屋占用的国有土地使用权以【出让】【划拨】方式获得。土地使用权证号为：,填发单位为：使用期限年，自年月日至年月日止。2.3该房屋的抵押情况为【】【】1.3.1、 该房屋未设定抵押；1.3.2、 该房屋已经设定抵押，抵押权人为：,抵押登记日期为：年月日，他项权利证证号为：。出卖人应于房款结清之日起日内办理抵押注销手续。2. 4该房屋的租赁情况为【】【】2.1.1、 出卖人未将该房屋出租。2.1.2、 出卖人已将该房屋出租，【买受人为该房屋承租人】【承租人已放弃优先购置权】。关于房屋权属情况的说明及房屋抵押和租赁情况的具体约

6、定见附件三。风险点1、出卖人应对房屋有处分权，该房屋有共有人的出卖应经其他共有人同意或追认。关联窠例口付阳建诉卢仕海等房屋买卖合同纠纷窠一一两被告系夫妻共有一处房产，丈夫私自将房屋出售后妻子主张合同无效。在法院主持下达成调解协议。心朱玉兰等与姚远刚等房屋买卖合同纠纷上诉案一一出卖人在取得土地使用权证后加盖房屋，出卖人还未办理该房屋权属证时将房屋出售给受让人。法院认为?售房协议书?应认定为有效，虽附有解除条件，但所附条件并未成就。2、对土地享有使用权，否那么地上房屋会被认定为违章建筑。关联案例以中国人民武装警察部队昆明市支队与刘廷有房屋买卖合同纠纷上诉案一一上诉人将破旧房屋出卖个被上诉人使用，后

7、来上诉人要求被上诉人返还土地使用权。法院认为协议约定了房屋的转让及土地使用权的移转，而上诉人并不享有该地使用权，该土地使用权的移转因而无效。以李嘉荣等与王桂萍等房屋买卖合同纠纷上诉案一一出卖人在未取得房屋产权证和土地使用权证将商品房出售给买受人，现买受人主张合同无效。法院认为依法成立的合同自成立时起生效。3、出卖前该房屋已经抵押的，出卖应通知抵押权人并告知受让人有抵押情形，否那么出卖行为可能无效。关联案例4、房屋出卖前出租的，将该房屋出售给第三人时应当确保承租人已经放弃优先购置权，否那么将影响合同效力。关联案例关联法规第三条出卖人与买受人交易方式。出卖人与买受人达成交易的情形为【3.13,23

8、. 1未通过任何房地产经纪机构撮合成交、未支付中介效劳费用。4. 2出卖人与买受人通过第三方达成交易。代理方在签订本合同的当日收取买方代理佣金人民币元，收取卖方代理佣金人民币元。如买卖双方最终未能完成房地产产权过户，那么此代理佣金无需退还，因代理方原因导致的除外。风险点1、出卖人假设是委托第三方出售房屋，应确定第三方的资质，并与买受人明确约定佣金支付比例。关联案例皿张小琳与徐媛媛等房屋买卖合同纠纷上诉窠一一出卖人委托第三方出售其房屋，买受人交付了定金。随后知道委托人并非房屋所有权人而发生争议。法院认为第三人作为代理人就房屋买卖事宜与上诉人订立?房屋买卖定金合同？并收取定金的行为具有相应法律依据

9、。关联法规第四条成交价格、付款方式及定金4.1、 经买卖双方协商一致,该房屋成交价格为：人民币元（小写），元整（大写）。该房屋附属设施设备、装饰装修等的有关价格另有约定的，具体约定见附件O5. 2买受人采取以下第【】【】【】种方式付款。4.2.1、一次性付款。买受人应于年月日前向出卖人一次性付清房款人民币：元（小写），元整（大写）。出卖人给予买受人一定优惠共计人民币元，从已付房款中退还。4.2.2、分期付款。4.2.2.1、首付：买受人应于年月日前向出卖人支付人民币元（小写）元整（大写）。假设买受人未按约定日期支付首付，那么本合同自行终止，出卖方有权另行处置该房屋。、第二期：买受人应于年月日前

10、向出卖人支付人民币元（小写）元整（大写4.2.2.3、第三期：买受人应于一年一月日前向出卖人支付人民币元（小写）元整（大写）。4.2.2.4、o4.2.3、其他4.3、定金4.3.1、买受人【是】【否】向出卖人支付定金，定金金额为人民币元（小写），元整（大写），定金支付方式为：本合同签订时【直接支付给出卖人】【存入专用账户划转,该专用账户账号为:Jo4.3.2,买受人未按约定支付房款时，出卖人可以没收定金解除合同，已经支付的房款退还给买受人。4.3.3、买受人按约定结清房款后，出卖人可将定金退还给买受人或将定金抵作最后一期中的相应房款。风险点1、双方当事人可以约定定金条款，但是定金不得超过合同

11、总价款的20%,且定金有双倍罚责。关联案例巫_程昭蓉与纪忠生等房屋买卖合同纠纷上诉案一一出卖人伪造房屋产权证书与受让人签订买卖合，并在合同中约定了定金条款。现房屋所有权人不同意卖方导致合同无法履行，受让人要求双倍返还定金。法院认为由于被上诉人在与另一被上诉人签订该合同时，向买受人出具的房屋所有权证属虚假证件，且事后未得到房产权人确实认，该合同应为无效合同。巫赵松涛与肖文彬等房屋买卖合同纠纷上诉案一一出卖人对出卖房屋没有处分权，后权利人也并未追认。合同中约定有定金条款，出卖人请求适用定金罚那么而不支付赔偿金。法院认为该房屋买卖合同无效。”二王瑾与李福全房屋买卖合同纠纷上诉案一一双方当事人在合同中

12、约定接受定金的一方不履行合同的应双倍返还定金，后双方为该合同履行发生争议。法院认为，双方订立的合同其内容并未违反法律的规定，认定为有效，双方应当继续履行合同。关联法规第五条房屋产权及具体状况的承诺5.1 出卖人应当保证该房屋没有产权纠纷，因出卖人原因造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承当相应责任。5.2 出卖人应当保证已如实陈述该房屋权属状况、附属设施设备、装饰装修情况和相关关系，附件一所列的该房屋附属设施设备及其装饰装修随同该房屋一并转让给买受人，买受人对出卖人出售的该房屋具体状况充分了解，自愿买受该房屋。5.3 出卖人应当保证自本合同签订之日起至该房屋验收交接完成，对

13、已纳入附件一的各项房屋附属设施设备及其装饰装修保持良好的状况。5.4 在房屋交付日以前发生的包括但不限于物业管理费、供暖、水、电、燃气、有线电视、电信等费用由出卖人承当，交付日以后（含当日）发生的费用由买受人承当。出卖人同意将其缴纳的该房屋专项维修资金（公共维修基金）的账面余额在买受人交付等额人民币后转移给买受人。风险点1、出卖人应确保对房屋有处分权，伪造、涂改房屋产权证的将受行政处分，且影响合同效力。关联案例程昭蓉与纪忠生等房屋买卖合同纠纷上诉案一一出卖人伪造房屋产权证书与受让人签订买卖合，并在合同中约定了定金条款。现房屋所有权人不同意卖方导致合同无法履行，受让人要求双倍返还定金。法院认为由

14、于被上诉人在与另一被上诉人签订该合同时，向买受人出具的房屋所有权证属虚假证件，旦事后未得到房产权人确实认，该合同应为无效合同。以李嘉荣等与王桂萍等房屋买卖合同纠纷上诉案一一出卖人在未取得房屋产权证和土地使用权证将商品房出售给买受人，现买受人主张合同无效。法院认为依法成立的合同自成立时起生效。巫赵松涛与肖文彬等房屋买卖合同纠纷上诉案一一出卖人对出卖房屋没有处分权，后权利人也并未追认。合同中约定有定金条款，出卖人请求适用定金罚那么而不支付赔偿金。法院认为该房屋买卖合同无效。关联法规第六条房屋的交付6. 1出卖人应当在年月日前将该房屋交付给买受人。该房屋交付时，应当履行以下第、一项手续：6.1.1、

15、 出卖人与买受人共同对该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况进行验收，记录水、电、气表的读数，并交接附件一中所列物品；6.1.2、 买卖双方在房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单上签字；6.1.3、 移交该房屋房门钥匙；6.1.4、 ；6.1.5、；6.1.6、O6.2该房屋内属于出卖人的附属设施设备、装饰装修、相关物品等双方可协商约定是否一同出售。一同出售时，由买受人按照市场折旧后的价格支付给出卖人，出卖人交付房屋时物权将上述物品搬走。不一同出售时，出卖人有自由处分权，应于交房时将上述物品搬离该房屋。风险点1、当事人可自行协商确定交付时间，出卖人应履行相应的附随义务。关联案例关联法规第七条违约责任7.1 逾期交房责任除不可抗力外，出卖人未按照第六条约定的期限和条件将该房屋交付买受人的，按照以下【】【】方式处理。7.1.1、 按照逾期时间，分别处理（1）和（2）不作累加）。7.1.1.1逾期在日之内，自第六条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已交付房价款%的违