智慧城市节点建设项目合作协议（垫资分成）.docx

《智慧城市节点建设项目合作协议（垫资分成）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《智慧城市节点建设项目合作协议（垫资分成）.docx（12页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、协议编号：智慧城市节点建设合作协议承包单位：联营单位：签订日期:智慧城市节点建设合作协议承包单位：（以下简称:甲方）联营单位：（以下简称：乙方）国家发改委、住建部、交通部、广电部，四大部门组成5G智慧城市试点方案。山东省共十五个地区城市项目试点启动建设，有各部门或地方城乡建设局配合城市重点建设规划，政府部门组织配合安排施工，甲方指定生产厂家包验收的所有产料，由乙方负责垫资购买、安装、调试等相关业务。根据中华人民共和国建筑法和中华人民共和国民法典及有关法律法规之规定。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就智慧城市节点建设工程的有关事宜，协商一致、内容如下：一、工程概况：1、工程名称：智

2、慧城市节点建设项目工程。2、工程地点：3、工程内容及范围：由甲方提供智慧城市节点施工设计图纸范围内全部的建设施工内容。4、项目工期：365天5、甲乙双方在合作期间，甲方全力协助乙方，甲方代购指定的品牌设备，用于该项目工程建设施工。乙方实行自行组织施工力量，确保安全、高效地完成该项目的建设，并负责合作协议项目工程建设所需垫入资金的筹措并落实到位，乙方应全面地精心组织安排施工计划的落实及完善，应不折不扣地抓好实施项目工程文明施工、安全生产、工程工期、工程质量等。6、工程资金违约责任：协议签定后，若乙方出现资金短缺，而导致甲乙双方协议中的建设工程施工不能在合同工期规定时间内完成，届时甲方单方面有权决

3、定该项目工程协议是否有效或终止,并追偿乙方给甲方所造成的一切经济损失。7、协议内容包含以下几个方面：包文明施工、包安全生产、包工程质量、包工程工期、包工程补充材料内容、辅材、耗材、易损件、包工程施工用电用水、包工程施工所需的全部生产工具和机械设备、包工程施工人员食宿、包建设工程施工人员工资和全部材料及税收等费用。8、工程施工范围：双方签定的智慧城市节点建设合作协议中载明的工程施工内容。二、投资成本、利润核算及分配、工程数量、合同履约金：1、原有路灯拆掉，更换5G智慧城市路灯，五个一组。基础定位3000元/个，杆距线缆沟预埋50米/条，施工及辅材按150元/米计算，计7500元/条，基础毛利润3

4、000+7500=10500元/个，1000个年产值为1050万即毛利润1050万元（阴井、破马路另外核算计费）。路灯杆成本暂定单价75000元/根，50根一结帐，成本375万，滚动式结账。政府有关部门以每根路灯杆的成本价格为基点补贴15%,即毛利润11250元/根，IoOO根年产值为7500万，毛利润为H25万元。2、5G智慧城市路灯的纯利润：基础毛利润为10500元、灯杆毛利润为11250元，合计毛利润为21750元/座，减去折算30%为6525元的机具费、辅材费、劳务费及其他费用（包含：基础开挖、混凝土浇筑、预埋、原杆件拆除、新杆件组装及安装、运输、现场安全及清理等）,纯利润为15225

5、元/座，IoOO个纯利润大约为1522万元。3、智慧城市节点建设工程所得纯利润按三七的比例分配，即甲方获得利润占30%,乙方获得利润占70%。4、控制柜及其它新增智慧城市节点用材，另签项目补充协议。甲方按上报的乙方建设工程施工实际完成的工程总量进行工程审计后，作为支付工程款的依据。最终工程款结算，甲方按审计实际工程量进行工程结算支付工程款给乙方。5、工程暂定总造价最终以工程施工建设实际完成量结算。甲乙双方签定协议时，根据甲方工地设计需要的智慧灯杆数量，并结合乙方实际自有资金，甲乙双方共同商议：灵活匹配乙方的施工任务，乙方将根据设计要求定购根智慧节点设备款的汇入甲方公司对公账户，作为本次设备采购

6、定金，同时作为具有进场施工的基本资格。乙方根据本协议的实际工程量，在进场施工3天内向甲方支付完毕上述智慧节点设备款全款。6、智慧城市节点指定点位数量年度计划为（）根，甲乙双方签定协议后，由乙方向甲方支付合同履约金（）万元后，甲方提供智慧城市节点项目位置及相关资料给乙方，乙方根据每项工程实际工程量，制定作业计划（包括智慧城市节点基础土建、设备安装）。合同履约金在工程结束后由甲方同工程质量保证金一次性无息退还。三、工程质量要求：1、乙方采购的工程施工辅助材料，严格按照工程施工设计图纸要求执行、落实建设工程施工使用。否则，甲方有权要求乙方对不合格的建设工程施工内容全面进行返工整改，所造成的一切损失由

7、当事方承担。2、基础施工应严格定位，预埋螺栓杆严格按甲方提供的图纸施工，包质量，包验收合格。3、基础浇筑应采取相应措施及达到必要的基础保养期限，如未达到保养期限，或其它施工质量问题，造成的损失由乙方承担。四、验收标准：竣工验收标准，按照施工设计图纸要求及国家标准。所需商品碎，乙方需提供厂家出厂合格证，同时乙方必须提供检测中心的检测报告。在工程竣工后，由乙方上报工程资料给甲方和监理，甲方在N仝工作旦内完成工程的验收，并及时告知乙方验收结果，否则视为施工安装的工程质量为验收合格。五、结算方式：1、甲方应在乙方智慧城市节点整体建设完成后，确定工程总造价为结算工程价格。经甲方和监理签字盖章后，作为甲乙

8、双方工程结算的唯一依据。2、单体项目工程竣工验收合格后,甲方在10个工作日内完成审计，最迟不超过60个工作日支付至乙方工程总价款的60%,次月支付至工程总造价的95%剩余5%的工程款作为工程质量保证金，无质量问题，甲方在180天内一次性向乙方无息支付工程质量保证金及合同履约金。六、甲乙双方的权利和义务：1、甲方将智慧城市节点项目的施工建设工程总包给乙方，甲方项目如有变动（因不可抗拒原因所导致），甲方另行通知。2、甲方应向乙方提供完整的施工设计图纸和相关资料，乙方必须严格按照施工设计图纸进行建设工程施工，不得擅自更改施工设计图纸和建设工程施工技术要求，不得擅自更换甲方规定的工程材料品牌及规格要求

9、。因不可抗力的因素，而需要作出建设工程施工的调整，乙方必须第一时间通知甲方和监理，最终由甲方签字确认。3、乙方应精心组织安排、严格按国家和地方建设工程施工现行有关标准和规范及设计要求，安排专业技术人员进行建设工程施工。在施工全部过程中，做到每道工序完成后先自检，经工地现场的甲方和监理人员签证认可后，方可进入下一道工序的建设工程施工。4、乙方在建设工程施工全过程中，应严格按照工程安全生产技术操作规程，做好施工的安全防范预防工作。乙方为所有施工人员购买办理人身意外险及劳动保险。施工人员要佩戴安全帽，穿反光背心及防护工作服。施工时如有人员伤亡事故发生，由乙方全部承担经济责任和法律责任。非施工人员未经

10、批准不得擅自进入施工现场，在公共交通道路（或道路边缘）施工要置放交通安全提醒标志。5、甲方有权对乙方行使安全生产提醒，若乙方在建设工程施工存在重大安全生产隐患，经甲方通知乙方停工整改的，乙方应遵照执行，屡教不改的，甲方有权对乙方随时终止本协议，相关责任由乙方全部承担。在工程竣工验收合格以后，乙方必须配合甲方出具该智慧城市节点工程所有报验资料，否则甲方有权不予给乙方按协议约定支付工程款。6、乙方在工程施工现场应做到安全生产、文明施工、在施工交工前，要做到工作任务完成时“材料完、场地清”。乙方在工程材料进场施工时，必须提供材料产品合格证书，出具检测报告和监理签字确认后方能建设施工。若因乙方在建设工

11、程施工选用劣质产品而出现工程质量问题，乙方承担全部的经济责任。7、基础建设工程施工完毕后，甲方应积极组织相关人员对工程进行工程竣工验收。8、乙方应按甲、乙双方协议约定完成智慧城市节点数量施工任务。甲方应及时监督指导工程施工，应指派相关验收人员在规定工作日内进行工程验收（含智慧城市节点整体验收），否则超出15个工作日，仍未对工程进行验收，应视为甲方对乙方的工程已验收合格，且不影响乙方对工程进度的正常结算。9、乙方无法如期完成本协议工程施工工作内容（如因天气原因和不可抗力原因，乙方应书面向甲方报备工期顺延的说明报告，可以按实际情况，甲方同意工期顺延继续履约）。因乙方购买智慧城市节点设备款未按协议条

12、款要求支付，所造成甲方的一切经济损失由乙方全部承担，甲方不给予乙方结算工程款。如因甲方不能及时提供设备给乙方，所造成工期延误，乙方的一切损失全部由甲方承担。七、监理人员权限：1、对建设工程施工有工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺和使用功能，有建议权。对建设工程施工设计中的技术问题，应完全按照安全生产和建设工程施工优化的原则，在必要时可向建设工程施工的设计方（单位）提出合理化的建议，如果拟提出的建议能降低投资及施工成本和提高工效，也应事先征得甲方与业主方的同意与批准。当乙方发现建设工程施工设计不符合国家颁布的建设工程施工质量标准或内部合作协议约定的质量标准时，乙方应当书面报告甲方与监理，去要

13、求工程施工设计人（单位）设计变更。2、甲方、监理审批乙方编制的工程施工组织计划设计和建设工程施工技术方案，一定要保证文明施工、安全生产、工程质量、工程工期的原则，乙方应该向甲方提交安全生产书面承诺书。3、监理在征得甲方同意后，监理有权发布开工令、停工令。但应事先向甲方提供书面报告。若在紧急情况下未能事先上报时，则应在24小时内向甲方作出书面报告。4、有建设工程施工上使用的材料和施工质量的检验权。甲方、监理对于不符合工程设计要求和会谈约定及国家质量标准的材料、设备及配件，甲方、监理有权通知施工班组（队）人员停止使用。对有安全生产隐患的建设工程施工作业一定要及时处理好。甲方和监理有权对各施工班组（

14、队）人员下达停工、整改、返工，所造成的经济损失由乙方全部负责承担。乙方各施工班组（队）人员得到甲方、监理复工令后方能重新复工。建设工程施工进度的检查监督权。乙方未能按内部合作协议中条款要求完成建设工程施工工期的不予签证。5、有建设工程施工协议条款要求约定的工程价格范围内，建设工程施工未支付工程款审核和签证权，以及建设工程施工的结算复核确认权与否决权。未经甲方和监理工程师签字确认后，甲方不予给乙方支付工程款。6、监理在甲方的授权下，可对乙方施工班组（队）人员的内部合作协议条款要求规定的义务，提出按工程实际要求的变更签证。如果由此影响了建设工程施工的成本费用开支，和影响工程质量及建设工程施工进度，

15、则此类工程变更及签证必须事先得到甲方批准认可。在紧急情况下未能事先上报甲方批准认可时，监理单方所作的工程变更也应尽快通知并上报甲方。在工程施工全过程监理中，监理方可要求乙方的施工班组（队）人员，迅速纠正错误的工作方案，乙方应该立即安排调整调换。7、乙方在合作协议建设工程施工范围内，甲方对乙方施工班组（队）人员任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理提出，监理机构应根据自己的职责范围，以独立人的身份判断，公开公正地进行调解处理。当甲乙双方发生争议已由当地建设主管部门协调解决或仲裁机构仲裁，甲乙双方理应提供证言证词证物作证事实的影像材料。八、其他约定：1、甲乙双方在协议生效后，甲方向乙方提

16、供该建设工程施工开工前的相关图纸资料。同时甲方向乙方正式开出进场开工通知书。2、本协议约定的工程造价价格，除建设工程施工设计变更签证等原因之外，另暂不再作建设工程施工价格调整。因建设工程施工设计变更而造成工程决算价格调整，在工程竣工验收后进行计价，依据应参照本工程施工设计图套用预算、结算资料的相关标准进行工程结算。3、乙方应按施工作业计划表，完成智慧城市节点建设。如乙方要主动增加智慧城市节点点位数量，必须提前15个工作日通知甲方，甲方可根据乙方实际完成建设工程施工的进度，而决定增加智慧城市节点点位数量，如乙方未能按施工组织计划完成建设工程施工工期，因为工期拖延不能统一结算工程款，由乙方自己承担责任。4、施工中若遇甲方对原工程施工设计图进行变更或重新设计乙方应在接到甲方书面通知书时，迅速进行按工程变更或重新