项目承包合同模式.docx

《项目承包合同模式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目承包合同模式.docx（8页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、项目承包合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）经好友协商，根据国家相关法律法规，在平等、自愿、诚信信用的基础上 按照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同及附协议精神，为确保该工程项目与建设单位签订的建设工程施工合同全面履约，明确甲乙双方的责、权、利关系，特订立本合同，双方共同遵守。第一条 工程项目概况L工程名称：市 一期建设工程项目（1#、2#、3#、5#、9#、10#楼及地下室）2、工程地点：市 区3、结构、层数：按图纸设计。4、总建筑面积：平方米5、承包范围：施工合同及招标文件中约定内容。6、工程暂定总造价：万元整（工程最终结算时按实际审定结算造价调整）第二条工程项目经营管理

2、目标1、合同签订开工：以发包人开工令为准，工期720天2、工程质量等级：合格3、安全、文明要求：(1)杜绝人身伤亡事故：杜绝设备、火灾等重大事故。(2 )创建(市)级安全质量标准化工地。4、承包预定造价万元。(1)施工中税金、公司管理费、农民工保障金、保险费、招投标管理费由甲方承担，乙方每次款到甲方账上甲方扣除12%后返还乙方。在建设单位不追究工程违约责任，发包方的企业信誉和形象不受损害的情况下，即视为承包方履约。(2 )上交利费期限规定：上交利费随工程进度款收取：按建设单位每次实际支付工程进度款的12%收取:结算时消防工程最总按10%扣税管费调整。注：当工程款收取额超过本合同工程总造价时。甲

3、方将对超收款额部分继续按合同约定比率计收管理费。(3 )上交利费最终以决算审定造价调整。5、安全文明施工措施费和农民工工资保证金按工程所在地相关部门要求由甲方负责办理。第三条甲、乙双方责任、权限甲方：1、负责指导和帮助乙方贯彻执行国家的法律、法规和行业规范、标准，严格履行与建设单位签订的建设工程施工合同。2、负责组建项目经理部，按照职能行使对项目的管理、监督和控制，确保项目全面合同履约。本项目甲方选派建造师和安全员进入项目部工作，配合乙方对工程项目施工做好全面管理工作。3、对项目经理、安全员明确职责、权利和义务，按规定行使职责、权利和义务，在该项目建设全过程中有效。4、甲方必须保证乙方资金安全

4、和及时支付，在该项目与建设单位预约转款时，由公司委派会计为乙方办理转账手续，扣除本合同中约定应收款项，余款在收到公司支付的工程款后叁个工作日内全额支付给乙方。7、有权对项目部的违规行为责令整改并进行查处。8、工程竣工交工后，在质量保修期内因施工原因出现的质量问题，及时通知乙方进场维修。9、负责对项目部经营过程及终结结算进行审计监督。乙方:1、该工程项目全部由乙方投资，负责承包范围内的施工任务。所需资金由乙方自筹。2、认真贯彻执行国家相关法律、法规和建设行业标准、规程及工程所在地相关管理部门规定，严格履行该项目所签合同、协议、承诺，对项目管理负全面责任。2、在集团公司的指导下，组建项目经理部，负

5、责制定项目管理人员岗位责任制，按岗位职能履行职责。3、乙方应自觉接受和服从甲方管理，遵守和执行甲方的各项规章制度，服从工程所在地相关管理部门监督和管理，加强工程施工过程的各项管理工作，保证按合同履约。自觉维护甲方企业形象和信誉，不损害甲方停可利益。4、接受集团公司各职能部门的业务督查和政府行业部门的检查，按规定期限向职能部门报送工程信息（各类业务报表、外部沟通信息及工作总结等）。5、负责项目的会计核算工作，负责项目所有成本开支（含社会管理费用和奖罚款等），建立健全项目核算账务和整理相关资料，确保无违规行为。6、严格施工生产过程控制，确保工期、工程质量及生产安全。如发生工期罚款或出现工程质量、生

6、产安全问题，除所有损失费用由承包方承担外，公司将按公司规章制度给与承包方一定的经济处罚。7、不私自从建设单位向外转款和借款，不拖欠民工工资和工程材料款，积极清偿各类债务。8、乙方自行并全面承担该工程的盈亏责任及法律责任和后果，该工程发生的一切事物的后果均由乙方承担。第四条奖罚规定1、按合同约定创建的优质工程，建设单位给予的工程质量奖的80%奖励给乙方，（含项目施工和管理的相关方）。未完成合同的约定质量目标的处罚和造成质量事故损失由乙方承担。2、按照年度创优计划安排的质量、安全达到目标，公司按照有关规定给予奖励。3、乙方必须确保安全文明施工，如发生一人次重伤罚乙方5000元，发生一人次死亡事故罚

7、10000元，乙方同时承担处理安全事故所发生的全部费用和上级部门的罚款。4、工程款未按公司指定账户转款，发生体外循环用款，除要求全部追交公司外，给乙方按体外循环款额的3%处罚。5、如因乙方原因造成工程款、材料款、等经济诉讼时，乙方应承担全部经济责任和诉讼费用，并给予乙方200030000元的罚款。6、工程在交付后发生责任质量问题，业主或用户投诉造成公司信誉损失，视情节给予乙方2000-20000元处罚;保修期内维修费全部由乙方承担。7、对完成经营管理目标并对树立公司信誉做出显著成绩的,公司将视贡献程度给予乙方嘉奖；对未完成经营管理目标或发生企业损害企业信誉的事件，公司将视情节给予乙方严厉处罚。

8、8、乙方要确保劳务工资及时足额支付，不得发生因劳务工资结算与支付而引起投诉事件，因投诉造成公司信誉损失，视情节给予乙方5000元20000元/次处罚。第五条争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第一种方式解决：(1)提交 仲裁委员会仲裁；(2 )依法向人民法院起诉。第六条通知与送达1 .根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式,可采用(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2 .各方通讯地址如下：o3 . 一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。第七条补充条款甲乙双方应严格履行本合同各项条款内容，甲方与建设单位的合同及附协议乙方同步接受。第八条其他4 、本合同甲乙双方签字生效。5 、本合同中有关项目管理未尽事项，按公司有关文件规定执行。6 、本合同一式叁份，乙方一份，甲方贰份。甲方（盖章）：授权代理人：（签字）住址：邮政编码：联系电话：传真：乙方（盖章）：授权代理人：（签字）一住址：邮政编码：联系电话：传真：日期：日期：_电子信箱：电子信箱:开户银行： 开户银行:账号：账号：