《工程欠款起诉书(5篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程欠款起诉书(5篇).docx(12页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、工程欠款起诉书(5篇)工程欠款起诉书(精选5篇)工程欠款起诉书篇1工程欠款起诉书范本起诉单位:(全称):市县建筑公司企业性质:集体经营范围:工业与民用建筑.流动资金:169.5万元何时经何部门批准开业:年月份经县基建局批准地址:县乡电话:开户银行:工区历下办理处。帐号:法定代表人姓名:职务:被告单位(全称):市职工教育培训中心地址:市-路号事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷事实和理由:年月日,县建筑工程总公司公司(原告,以下简称乙方)同市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了建筑安装工程合同,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为49512
2、5.74元。开工日期定为年月日;竣工日期定为年月日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到年月日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费,但尚有57979.30元到今有承担赔偿损失的责任。两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于年月日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于年月日完工。三幢楼均经市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。工程结算书经甲、乙双方审定后,
3、交市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。从年元月开始,甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议,乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工资长期不能支付,被迫于年月底撤离甲方工地。为了收回甲方拖欠的工程款,乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖,乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来,甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款,并推而广之,拒绝审
4、核乙方后期施工的全部零建工程的结算。综上所述,甲方违反合同书的约定,单方面地推翻合同书规定的有关条款,无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。诉讼请求:责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;(二)结算零建工程款:174551.87元减去甲方垫付的材料款66913.30元,应付给乙方工程款10768.57元;(三)赔偿乙方的经济损失:年至年度拖欠款的滞纳金54595.88元;年月至月设备闲置费57979.30元以上三项合计,共242006.83元。此致市区人民法院起诉单位:县建筑工程总公司公司(盖章)年月日附:1.本状副本1份;2.书证28
5、件。工程欠款起诉书篇2原告:,性别:,民族:族,年.月日出生,住址:O被告一:技术工程有限公司,住所地:,联系电话:法定代表人:,职务:O被告二:信息工程有限公司,住所地:,联系电话:法定代表人:,职务:诉讼请求1、依法判决第一被告支付工程款元及利息元,被告在欠付工程价款范围内承担给负责任;2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由年月日和年月日原告与被告一信息工程有限公司分别签定基建室外设备施工合作合同与合作协议,由原告负责B地区、A地区的基建室外系统硬件工程施工及o该工程发包方为被告一工程有限公司。年月一日被告二信息工程有限公司确认B地区工程款为元,年月一日确认A地区工程款为元,合计总价款为元
6、。原告在合同约定期限内完成工程,现已投产使用。被告二信息工程有限公司曾于年月一日给付B地区合同部分工程款元,年月一日给付A地区合同部分工程款元,剩余工程款元至今未付。原告多次催要,被告无故拒绝支付。为维护原告合法权益,特向人民法院提起诉讼,请贵院依法判决。此致区人民法院具状人:年月日工程欠款起诉书篇3起诉单位:(全称):市县建筑公司企业性质:集体经营范围:工业与民用建筑.流动资金:万元何时经何部门批准开业:年月份经县基建局批准地址:县乡电话:开户银行:工区历下办理处。帐号:法定代表人姓名:职务:被告单位(全称):市职工教育培训中心地址:市-路号事由:建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷事实和理由
7、:年月日,县建筑工程总公司公司(原告,以下简称乙方)同市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了建筑安装工程合同,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料“。承包额为元。开工日期定为年月日;竣工日期定为年月日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到年月日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达元。甲方虽然承担了元的误工费,但尚有元到今有承担赔偿损失的责任。两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:,于年月日,乙方又同甲方签
8、订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于年月日完工。三幢楼均经市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。工程结算书经甲、乙双方审定后,交市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款元。此致人民法院具状人:建筑公司年月日工程欠款起诉书篇4最新合同工程欠款起诉书范文起诉单位:(全称):市县建筑公司企业性质:集体经营范围:工业与民用建筑.流动资金:万元何时经何部门批准开业:年月份经县基建局批准地址:县乡电话:开户银行:工区历下办理处。帐号:法定代表人姓名:职务:被告单位(全称):市职工教育培训中心地址:市-路号事由:建筑安装工程承包
9、合同拖欠工程款纠纷事实和理由:年月日,县建筑工程总公司公司(原告,以下简称乙方)同市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了建筑安装工程合同,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料“。承包额为元。开工日期定为年月日;竣工日期定为年月日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到年月日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的70余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达元。甲方虽然承担了元的误工费,但尚有元到今有承担赔偿损失的责任。两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后
10、:,于年月日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于年月日完工。三幢楼均经市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。工程结算书经甲、乙双方审定后,交市建设银行校准定这杂,双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款元。此致人民法院具状人:建筑公司年月日工程欠款起诉书篇5原告:市混凝土有限公司,地址:区工业园区。法定代表人:,男,职务执行董事,联系方式:.委托代理人:,律师事务所律师(实习律师),.被告:市建集团有限公司,住址:省市街号。法定代表人:,男,职务董事长,联系方式:被告:市建集团煤业有限公司工程项目部,住址:省市街号O负责
11、人:项目经理,联系方式:诉讼请求1、判决被告支付混凝土工程欠款元;2、判决被告支付所欠款项从欠款之日至年月日的违约金元;3、判决被告支付从年月日至付清所有欠款时的违约金;4、诉讼费、律师费用由被告承担。事实及理由被告建集团有限公司承建煤业有限公司招待所工程并成立项目部具体负责工,年月日建集团煤业有限公司工程项目部与原告签订商品混凝土供应合同书,约定由原告在该工程中供应预拌商品混凝土。之后原告按合同约定按质按量完成了供应。截止年月日被告建集团有限公司尚欠原告工程款元,但至今被告未支付该款项。合同约定:“甲方在乙方供货日前应先付总额%的备料款,批量供应后办理结算付款,并付款到总额的%,留%尾款在乙
12、方将本批量R28d於强度报告提供给甲方进付清。”原告施工结束达到付款条件后,被告与原告对帐并与原告签订对帐单明确欠款情况,但至今仍拖欠巨款不付。此为本案事实,原告唯有诉讼解决。最高人民法院关于审理建设工程施工程合同纠纷案件适用法律问题的解释(法释20_14号)第二十四条规定:“建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。”第十七条规定:“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”第十八条规定:“利息从应付工程价款之日计付。”由于所约定的每日1%的计息数字偏高,故原告请求按照不高于中国人民银行一年期贷款利率的四倍计算违约金,以示公平。此致人民法院具状人:年月日