旅游景区综合项目建设工程施工合同协议.docx

《旅游景区综合项目建设工程施工合同协议.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《旅游景区综合项目建设工程施工合同协议.docx（9页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、XX旅游景区综合项目建设工程施工合同建设工程施工合同发包方（全称）：承包方（全称）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就林州三漳口旅游景区综合项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议望甲乙双方共同履行。一、工程概况：1、工程名称：XX旅游景区综合项目2、工程地点：XX旅游景区3、工程内容：景观、绿化、亮化、道路4、承包方式：包工，包料（包管理、包施工、包安全、包环境保护、包进度、包质量合格、包交工资料、包材料检测费用、包机械设备、包工程整改与维修）、本合同价格包括但不限于施工队各种保险、意外险、伤亡险等。5、工程造价

2、：约3个亿（以实际工程量为准）二、合同工期：1、有效工期天，从XX年7月8日开工至年月日竣工。2、开工日期确定：以合同签订后甲方下达的开工通知书时间为准。三、合同履约和民工工资发放：1、乙方签订合同后，进场搭临建时需交200万农民工保证金，乙方必须无条件的保证农民工工资的发放，如乙方不按合同约定期发放农民工工资甲方有权终止乙方合同，并将乙方已完成的工程进度款优先发放农民工工资，机械生产费。四、关于工期约定：1、在施工工程中如有自然灾害、雪雨天气或人力不可抗拒的特殊情况不能施工，须经甲方现场管理人员签证，则工期顺延。2、施工期如因总承包方工程进度款不到位，造成停工超过三天者，总承包方应补偿给乙方

3、停工损失、机械按每天补偿300元,人工不分大小工每人每天补偿130元，按天计算至到开工为止。3、施工期如乙方原因拖延工期，工期则不顺延，误工所造成的经济损失乙方自行承担。每延误一天罚款2000元4、施工期如甲方原因或社会关系协调不力造成乙方不能正常施工或停工，由甲方现场人员签证后，工期可如实顺延。5、如因乙方施工质量问题监理通知停工整改时，所延误工期不顺延，经济损失由乙方承担，甲方不承担任何责任。五、甲方的工作权利：1、负责开工前期协调工作，作好各单项工程的分配落实协议的签订，配备有经济实力，技术精良的专业队伍进场施工。2、甲方必须给乙方提供各单项工程施工原图四份（整套图）。3、作好施工中所需

4、的文件，证件、验收、签证、作好各种材料进场时间记录，作好各种原材料进场验收，严格控制非标材不合格产品材料进场。4、协助业主单位组织建设单位、设计单位、监理单位、施工单位进行图纸会审，作好各单项工程的技术交底。作会审纪要。负责检查乙方施工技术人员的施工方案，高层水挂点，坐标控制点，单项建筑物的地面轴线位置。负责检查，乙方施工技术人员的配备。5、甲方现场管理人员，对乙方所进场的建筑材料，商混、钢材、石材、辅料、小五金等主要材料，必须见到乙方收集的材质书、合格证、检测报告、才能签证使用。6、甲方管理人员要配合乙方作好工程质量、工程进度、周进度计划方案、月进度计划方案、作好实质性的签证工作，作好上下级

5、关系和项目部的协调工作。7、甲方技术管理人员，安全管理人员、要时刻对施工工地进行技术指导，对于违规施工，安全防护措施不到位的施工场地坚决治止或者以书面通知责令整改。8、负责检查各项目部，施工班组生活区的安全、卫生工作、要求生活污水入管、入槽、排入污水处理管道，严格强治生活区电线私拉乱接，严禁民工立小火用电做饭。9、落实乙方环境保护的防控设施，对于施工场地的裸土、覆盖、生产场地的围挡、生产道路硬化、出入车辆的洗车台、尘土处理喷淋系统等。六、乙方的工作权利:1、乙方必须按本合同所承包的工程项目进行有计划、有组织的进行规范化管理施工。2、按定额要求负责每单项工程完成后的工程量报表，上报给甲方工程部。

6、3、负责施工材料的取样，送检工作，收集进场材料的一切合格手续、材料清单、工程竣工后必须上交给甲方一份合格的交工资料。4、做好施工现场的地下管网，线网或文物，古建筑物的保护，做好山林、树木、名贵古木、名贵花草的保护。5、必须对隐蔽工程的自检，合格后，以书面报告形式上报给甲方，甲方现场管理人员检验后签证，上报业主监理进行检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，乙方才能进行回填覆盖。6、乙方必须严禁民工贿赂，饮酒、衣貌不整的人员进入施工现场，严款打骂、斗殴，有如上情况者甲方有权进行经济罚款每次罚款500-IOOO元。7、乙方必须对没交工之前所建设的工程成品、半成品保护,如因管理问题，造成成品

7、、半成品损坏的，由乙方负责修复或更换。8、乙方必须对自己在生产过程中所产生的垃圾进自行外运处理，所产生的费用由乙方自己承担。9、乙方负责带好一流的生产队伍，遵纪守法，不准用童工，老年工，不法人员，并向甲方上交所有管理人员，农民工人个身份证复件。10、乙方负责每月向甲方提供所有工人的工资清单表，提供每月的工程进度表，横道图。七、工程质量：1、本工程质量按照各分项工程国家建设施工规范规定质量验收标准验收合格。2、质量保修期，按国家规定，自工程验收合格签证之日起，土建工程质保期为一年，装修为二年，水电安装为二年，屋面防水为三年，其它单项工程为一年。八、安全文明施工：1、乙方必须严格按照国家安全生产有

8、关管理规定进行施工,作好每一个施工现场的安全防护，并随时接受现场甲方，监理方的安全检查指导。采取科学管理，作好必要的安全防护措施，消除事故隐患，长鸣安全警钟，作到每日早上班前的重点安全教育,对违反相关规定造成安全事故或质量事故者必须进行处罚，每次1000-2000元。2、乙方必须为进场施工人员办理医疗及工伤保险，人身意外伤害保险。3、乙方进场施工人员，必须在进工地之前进行安全教育，使每一个员工都竖力良好的安全理念，作到不伤害别人，不备别人伤害。4、对安全围挡的建设，要求规范化，作好生产通道的安全警示牌发，作好深坑生产生防护。机械生产的防护，机械生产时要有专人指挥。5、乙方违章操作或安全措施不力

9、等原因造成人身伤害，机械设备等安全事故的责任由乙方自行承担，；因此而产生的费用由乙方自行承担，于甲方无关。6、乙方必须听从甲方，监理方的管理。对进入施工现场的所有人员，必须作身体健康体检，乙方向甲方上交一份每个人身体健康证，个人身份证复印件，上交所有进场机械设备的检测合格证，如有不合格机械设备严禁进场使用。九、工程价款结算规定：1、工程款按河南省最新定额(2018)执行，下浮16%,每单项工程量按定额，定项计算，材料及人工费，按施工期间林州市信息调整执行，税收由乙方交纳。2、工程结算，甲乙双方协商，按每一单项工程，作好暂定价约元，据体分项工程量暂定价，可在补充条款中列表显示，总结算依据，(施工

10、图纸、变更图纸，现场签证，当地信息调差价)及实际完成的工程量作总决算。十、施工期月进度的支付：1 .进场正常施工20个工作日内付预付款20%2、按月进度工程量造价付70%,每月25日由乙方报工程月进度完居量表，并由业主方监理签证合格手续。由甲方现场管理人员签证后，经总工、项目经理核实签批，次月10日工程款到账甲方扣除下浮费用，3个工作日内支付乙方应得工程款，甲方不垫付工程款。3、每单项工程竣工后，乙方及时办理竣工报验手续，监理签证后，上报给甲方资料室进行资料核实，由甲方资料员上报给业主方组织工程验收，业主监理签证后，10个工作日内，工程款到位后甲方付给乙方单项工程总造价的97%,余3%作为质量

11、保修金，工程的保修期满一次性付清。4.在工程质量保修期，如出现质量问题，甲方通知乙方修整,乙方接到通知在48小时内必须安排维修，如超过48小时乙方没人维修，甲方有权委派他人整修，所用的材料费、人工机械费从乙方维修金扣出付给整修工人的工资费用。十一、违约责任：1、乙方所承包的工程量，合同不得以任何理由转包他人施工，甲方如发现乙方转包工程，有权终止乙方合同，清除出场,所施工的工程进度款全部扣除。2、乙方在施工期间延误工期，不能履行合同工期交工，每超过一天扣款2000元。工程验收不合格。乙方无条件返工，达到验收合格为准，返工所产生的材料费、人工费由乙方承担。3、乙方必须保证农民工工资发放，否则造成事

12、件和影响。甲方有权责令乙方全体退场，并承担甲方的一切损失或业主的处n罚。十二、其它约定：1、所有甲方管辖内的项目部、工程队，都自行安排自己的办公室，农民工生活区，由乙方提出甲方按照施工现场规划合理安排建设。所建设的费用由乙方自行承担。2、一切细节性条款可以甲乙双方共同协商后，作为补充协议中说明，补充条款与本合同具有同等法律效力。3、甲乙双方发生争议时，尽量协商解决，如协商未果，可向甲方有管辖权的当地法院起诉判决。4、本合经甲乙双方法人签字、盖章后生效，本合同一式四份，甲乙双方各执二份，后附双方法人身份证复印件。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方法人签名：乙方法人签名：身份证号：身份证号：联系方式：联系方式：年月日年月日