配电安装工程施工合同-500kVA配变安装工程.docx

《配电安装工程施工合同-500kVA配变安装工程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《配电安装工程施工合同-500kVA配变安装工程.docx（7页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、合同编号:变（配）电安装工程施工合同工程名称：工程名 配变安装工程工程地点：一建设单位:施工单位： 一合同签署日期：年 月日合同签署地点：发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规并结合该工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本安装工程事项协商一致，订立本合同。1、工程概况1.1 工程名称：500kVA配变安装工程工程依据：按供电方案协议工程地点：工程范围和内容：本工程为500kVA配变安装工程。其中新建线路端真空开关台架1座，真空开关1台，户外高压隔离刀闸1组，高压避雷器1组；敷设YJV22-3*70nmi2高

2、压电缆35米，新建箱变基础1座，500kVA箱变1台，接地装置1项等，以上工程包设计，包安装，包电气设备试验,不含带电作业。如需带电作业其费用由甲方负责。1.2 合同工期开工日期：年月 日竣工日期：年月 日除合同中有关工期延误的约定外，如出现其他工期延误等问题，由双方协商另行达成协议。开工日期如未按照上述日期开工的则以发包方实际通知日期为准，工期相应顺延。2、质量标准质量等级：合格1.3 .合同价款及调整3.1 按双方审定（或国家认可审计单位审定）工程总造价为：人民币（大写）： （小写）：元。3.2 承包方式：总价包干，包工、包材料。4、工程款支付合同签订之日，甲方付合同总价的60%给乙方；工

3、程完工验收后，通电前，甲方付合同总价余下的40%给乙方。如甲方未按合同协议支付合同款,乙方有权向甲方提出自逾期之日起每天收取合同总额工程款的3%。作为违约金。5、施工准备及施工要求5.1 合同签订后，甲方根据乙方提供的意见，并进行现场交底及提供符合国家要求的施工现场，乙方制定施工方案。5.2 工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定合格标准。6、材料设备供应要求6.1 技术要求：乙方负责采购、供应工程所需的所有设备、主要材料以及辅助材料且应是合格产品，所有材料及设备须有原厂合格证明。6.2 到货时间：为开工日期之前。6.3 全施工与设计变更7.1 乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全

4、防护措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生费用。7.2 在施工过程中，如遇不可抗力或甲方变更计划、供电部门等甲方原因，可顺延工期。顺延期限由双方及时协商，签订协议。7.3 乙方应按规范、标准、设计要求及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方派出人员检查，并为检查提供便利条件，承担因自身原因导致返工、修改的费用。工程质量不符合设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延，因甲方非正确纠正点或其它非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。7.4 要按图纸及审图意见书施工，任何一方不得随意变更设计。施工中如发现设计有误，乙方应

5、以书面形式通知甲方，甲方在七天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。由此所造成乙方的有关损失（包括但不限于误工费、设备租赁费等）由甲方负担。7.5 乙方委派 为本工程乙方代表，负责现场施工管理、协调工作；甲方委派 为甲方代表,甲方有权另行书面指派其他人。7.6 遵守地方政府、职能部门对现场施工的有关规定，做到安全、文明施工；8、工程竣工验收及结算8.1 甲方应在本合同原定竣工时间十天前办理好有关用电手续。工程竣工后所产生的电费由甲方支付，乙方应在竣工后的十天内组织联系有关部门进行验收，验收时甲方应派人员参加，并在竣工验收单上签章，工程验收合格后，并办理好相

6、关的结算手续并交付使用。8.2 设备交付使用时，乙方工程技术人员必须要认真负责的态度对设备的操作使用方法向甲方的设备运行人员进行示范操作和作必要的技术交底。因甲方人员操作不当引起设备故障或损坏，应由甲方负责。8.3 乙方负责收集安装工程调试验收等资料，并负责编制档案递交甲方。9、保修9.1 保修期限为1年（从甲方在验收证书签字之日算起）。保修内容包括合同价款（含补充合同价款）所包含的工程项目、设计变更修改、现场签证或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部工程内容。9.2 保修期内属乙方原因造成修理的（如施工质量问题等），乙方必须及时修理，并负担修理费用。10、争议履行本合同中发生争议，甲乙双方

7、应本着友好态度协商解决，若经协商仍不能解决，可以依法向当地人民法院起诉。11、违约、索赔11.1 违约的处理：合同双方任何一方不能或者不能全面履行合同条款并经甲乙双方协商无果均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。11.2 违约金的标准：合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方毁约，毁约方除承担赔偿因此而造成的对方全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款（）的违约金。11.3 赔偿经济损失的范围：甲方不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为而导致乙方损失。乙方不按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行

8、为导致甲方经济损失。11.4 履约方可按下列规定向违约方索赔：有合法正当索赔理由，且有索赔事项发生时的有关证据。在索赔事项发生后二十天内向违约方发出要求索赔的通知。违约方在接到索赔通知十天内给予批准或要求对进一步补充理由和证据，如违约方在十天内未予答复，视为批准该项索赔。12、不可抗力因自然灾害等不可抗力原因引发的事故，造成甲乙双方的损失由甲乙双方各自负责自己损失。在该不可抗力影响的范围内，合同各方均不应被认为违约或毁约。遭受不可抗力的一方应采取所有合理措施，将不可抗力引致的延误及损失减至最小。但是规定，如果发包人或承包人延迟履行本合同义务以后发生不可抗力事件，则不能免除其相应的责任。13、合同份数及有效期13.1 本合同一式生份。甲方执1份，乙方执I份，均具同等法律效力。13.2 本合同自甲乙双方合法代表人签字并加盖公司法人印章或合同印章后生效。13.3 本合同全部工程竣工验收合格并交付使用后且甲方付清工程款，保修期满后，本合同即告终止。14、附则本合同条款，如对特别情况留有未尽事宜，双方根据具体情况结合有关规定议定附则条款作本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。但不得与本合同相抵触。（签署部分）甲方（盖章）乙方（盖章）：负责人：开户银行：帐号：工程经办人：联系电话：签订日期：代表人：开户银行：帐号：工程经办人:联系电话：签订日期：