土石方工程居间费合同12篇.docx

《土石方工程居间费合同12篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土石方工程居间费合同12篇.docx（32页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、土石方工程居间费合同12篇土石方工程居间费合同1甲方（委托人）：法定代表人或委托代理人：身份证号码：联系电话：乙方（受托人）：联系身份证号码：联系身份证号码：联系电话：甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议:一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就的土石方开挖工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的业主方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间成功”是指乙方引荐甲方和该项目的业主方直接洽谈,并最终促成甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同

2、。若甲方与业主方尚未成功签订书面的工程施工合同，则视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。2、乙方在甲方与业主方进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。三、甲方义务1、甲方负责提供业主方要求的相关资料；并负责和业主方进行合同谈判。2、如果居间成功，则由甲方全面履行和业主方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的3096向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法

3、、支付时间和支付方式1、甲方与业主方签订该工程项目的专业承包施工合同后，当日即付给乙方现金伍拾万元整（500000.00元）作为酬金。2、本工程项目的居间费用按照每月的工程进度进行结算。3、计算方式：甲方按照每立方米土石方提取1。0元人民币结算并提取给乙方。4、甲方以现金的方式按月结算并支付给乙方；或以转账或汇款的方式直接把款项打到乙方指定临时指定的账户上。五、合同终止1、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时本合同终止。六、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁或法院判决。七、其他事项1、乙方不得将

4、本合同委托事项进行转委托。2、其他未尽事宜，经双方协商一致形成的合同附件，与本合同具有同等法律效力。3、本合同一式三份，所有当事人各持一份，所有当事人签字盖手印后生效。甲方（盖章）：甲方法定代表人或委托代理人（签字盖手印）：乙方（签字盖手印）：合同签订地：合同签订日：土石方工程居间费合同2甲方：乙方：甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法经双方充分协商，依照平等自愿，等价有偿的原则达成如下协议。-：委托事项乙方接受甲方委托负责就土石方工程项目，引见甲方和金泉湖水库东侧凯麻高速公路北侧宗地削峰填谷工程建设项目方直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与项目方签订该

5、工程项目承包合同。二：乙方义务乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。乙方承诺向甲方提供关于该工程项目的上述信息真实可靠。三：甲方义务甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料和项目方进行合同谈判。如果居间成功，则由甲方全面履行和项目方所签订的专业施工单位合同，甲方因履行施工合同产生的权利和义务，与乙方无关。如果居间成功，则甲方应按本合同约定。向乙方支付居间费用，如果未及时支付则逾期每日按未支付居间费用的1%向乙方承担违约金。四：居间费用与支付方式本项目居间费用为275万元（贰佰柒拾伍万元）。居间费用在甲方与项目方签订正式合同后内付清。甲方可以转账或现金方

6、式的方式支付。五：合同终止如果居间成功，付清居间费用，本合同完全履行完毕后终止。六：其他事项本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方：乙方：年月S土石方工程居间费合同3甲方：代表签字：乙方：代表签字：甲乙双方充分发挥各自优势，根据中华人民共和国合同法经友好协商，依照平等互利的原则，达成如下协议。一、委托事项：1、乙方引见本合同中的甲方与直接洽谈，向甲方提供该项目的重要信息、，并最终促成甲方与长城万鼎签订该项目的运输合同。2、居间成功：是指甲方与签订的书面的.合同成功。二、乙方义务：乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的相关信息真实有效，如达到现场无法签订合同成功，将有乙方承担甲方的

7、往返费用。三、甲方义务甲方提供营业执照及资质证书等相关资料，负责和进行合同谈判。如果居间成功，则有甲方全面履行和所签的专业合同，甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。如果居间成功，甲方应向乙方一次性支付居间报酬，如果未及时支付居间报酬，则逾期每日居间报酬的1%向乙方支付违约金。四、居间报酬的支付方法及支付时间：1、按照第一次支付本合同中的甲方资金时，甲方一次性支付乙方居间报酬3000万元。2、采用现金方式支付。五、保密事项；甲乙双方应充分保守本协议所涉及的商业秘密，双方不得以其在区间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。六、居间终止，支付居间报酬后，本

8、合同终止。七、争议解决方案如发生争议双方协商解决，反之，交当地仲裁委员会解决。八、其他事项未经双方同意，任何一方不得将本合同委托事项转委托。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日年月日土石方工程居间费合同4委托方（甲方）：（公司代表：）居间方（乙方）：乙方受甲方委托，双方就陕西公司蓝天狩猎场别墅项目工程委托事项协商一致，签订本合同。第一条：委托事项1、乙方负责介绍甲方与陕西公司接洽等事宜，具体施工及合作条件由陕西公司与甲方自行协商。2、乙方协助甲方与陕西公司就蓝天狩猎场别墅项目约7万多平方米，工程签订施工合同，工程总造价约

9、为16亿元，最终以实际结算为准。第二条：居间报酬的计算方法与支付时间和方式1、甲方按照承包工程总造价每平方米2260元计算，支付给乙方劳务报酬税后人民币每平方米30元，共计200多万（以实际结算为准）。2、劳务费用分多次支付，第一次支付时间为甲方与陕西公司签订合同进场后日内，需支付给乙方劳务报酬30万人民币整，以后支付，按陕西公司支付给甲方工程量每平方米30元计算为准，（款项到甲方账上_日内支付给乙方）。3、劳务报酬以现金（人民币）形式支付。第三条：违约责任甲方在乙方的劳务居间委托事项完成后，必须按照本合同第二条支付劳务报酬，不得以任何理由拒付、缓付。否则将承担劳务报酬总额20%的违约金。第四

10、条：其它约定事项1、如陕西公司和委托方（甲方）最终未达成合作，本合同自动失效。2、合同争议的解决方式，由甲乙双方协商解决，协商不成时，双方可向当地人民提起诉讼。3、其他未尽事宜，甲乙双方协商后，以补充协议方式约定，补充协议与本合同同样生效。委托方（甲方）：居间方（乙方）：签订日期：年月日签订日期：年月日公司盖章：盖章土石方工程居间费合同5甲方（委托方）：乙方（居间方）：根据中华人民共和国合同法经甲乙双方充分协商，本着平等自愿，有偿服务的原则，就甲方委托乙方居间引荐并促成签订市区土石方工程项目一事，达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：市区区BT项目；2、工程地点：市区；3、承包性质：分包；4

11、、工程价格：土方工程挖运平运距Ikm以内合同价14元/立方米（税后价，下同），土方超过Ikm运距及石方开炸等按照甲方与总承包方签订的分包合同规定执行。二、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责上述工程引荐甲方与建筑工程有限公司签订分包合同；2、签订分包施工合同总价亿元人民币。三、乙方义务1、真实详尽地向甲方介绍有关工程概况；2、主动维护甲方利益，积极协调与总包方的关系。四、甲方义务1、及时提供全部有效的用于签订分包合同的所有手续;2、合同签订后严格按合同进场施工，及时支付居间报酬。五、居间报酬，支付时间和方式1、本工程居间费按照甲方分包的工程量提取，每立方土方提取写:元）；2、居间费支付方式，在预

12、付款和进度款进账后甲方依据居间费比例标准支付给乙方；3、委托方可以转账或现金方式支付；4、居间人也可以有权委托总包方建筑工程有限公司在承建方分包的工程款内代扣给居间人。六、其它事项1、本合同若发生争议，双方协商解决；协商不成可在仲裁；2、委托方与发包方发生的任何法律与经济纠纷均与居间方无关，居间方不承担连带责任；同时本合同不可撤销，不可更改，不因法人、代表人（项目经理）更改而失效；3、本合同为甲乙双方不可撤销的内部劳务费分配承诺，与施工合同协议具有同等法律效力，甲方未经乙方同意，不得转让劳务费给第三方；4、甲乙双方对本协议履行过程中所接触或获知的对方任何商业信息，均有永久性的保密责任与义务，任

13、何一方因违反保密义务给另一方造成的各种损失，过错方要予以对应的全部经济赔偿并承担各项法律责任；5、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。甲方（章或签字）：乙方（签字）：身份证号：身份证号：联系电话：联系电话：合同签订地点：合同签定日期：土石方工程居间费合同6甲方（委托人）：身份证号码：乙方（居间人）：身份证号码：甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和施工方直接洽谈，并最终促成甲方与施工方签订该工程项目的专业承包施工合同。二、乙方的义务

14、1、乙方有义务协助施工方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向施工方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。3、乙方在甲方与施工方进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在施工方施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与施工方的关系。三、甲方义务1、如果居间成功，则由甲方全面履行和施工方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的.权利和义务，与乙方无关。2、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的10%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为工程施工合同总金额

15、的1%,共计元整。2、甲方与施工方施工合同签订完毕，即刻支付乙方元整，在施工方正常施工的一个月内，应向乙方支付元整;剩余居间费从正常施工的第二个月开始，半年内付清，共计元整。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用（或甲方同意承担相关费用）。六、合同终止1、本合同签字生效后。2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。七、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。八、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。合同签订日：