豫财磋商采购-2023-115建设工程施工合同.docx

《豫财磋商采购-2023-115建设工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《豫财磋商采购-2023-115建设工程施工合同.docx（23页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、豫财磋商采购-2023-115建设工程施工合同工程名称安阳师范学院校园部分楼宇屋顶治漏工程项目发包人（全称）安阳师范学院承包人（全称）河南正海实业有限公司资质等级中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局建设工程施工合同由第一部分协议书第二部分通用条款第三部分专用条款共三部分组成。第一部分：协议书发包人（全称）：安阳师范学院承包方（全称）：河南正海实业有限公司依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：安阳师范学院校园部分楼宇屋顶治漏工程项目工程地点：安阳师范学院

2、工程内容：见工程量清单资金来源：阳理二、工程承包范围承包范围：甲方提供的工程量清单及招标文件中的全部内容。三、合同工期计划开工日期：2023年5月25日计划竣工日期：2023年7月13日合同工期也日历天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同总金额（大写）：玖拾捌万元整（人民币），（小写）：980000元。如施工过程中发生较多经过甲方书面认可的工程量变更部分,根据双方书面认定的全部工程总量，根据结算审计结果，依实结算。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3本合同专用条款4、本合同通用条款5、招标文件及朴遗6、投标书及其附件7.标准、城范及有关技术文件今同届

3、行中,发包人承包人百31OW议解X件说为本合用的眼同.7、松议书中有关词遇含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行旅工、竣工并在质量质保期内承担工程质量质保责任.九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项.十、合同生效合同订立时间：驷年W-月3日合同订立地点：安阳师范学院-本合同双方的定：签字.T后生效承包人:电话：发包人：（公章）地址:地址：济源市委托代理签订时间A，年4月平法定代表或什委托代理人：八匕T电话：签订时间：）哪年M月率定法担并切M司部2司一杯公业7O1懿，嬲1豁甥嚼的一一一:r般4号工账得户开账

4、第二部分：通用合同条款通用条款参照(CF-2013-0201)第三部分：合同专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：执行通用条款第成1、2.2条2、语言文字和适用法律、标准及规范2.1 本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。2.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：2.3 3适用标准、规范适用标准、规范的名称：与本工程相关的国家及地方技术规范标准发包人提供标准、规范的时间：无国内没有相应标准、规范时的约定：JE二、双方一般权利和义务3、工程师3.1 监理单位委派的工程师姓名：谢勇职务：总监理工程师发包人委托的职权：工程质量、进度监督、材料检查、检验、安

5、全控制、拨款进度初审、质保期间的技术服务需要取得发包人批准才能行使的职权：工程暂停令，与工程费用相关的设计变更、现场签证单等。3.2 发包人派驻的工程师姓名：刘擎华职务：发包人驻工地代表职权：负责协调整个工程的内、外部关系，有关工程款拨付协调。3.3 不实行监理的，工程师的职权：工4、项目部4.1项目经理姓名：李海波职务：总经理4.2联系方式联系人：张永彬;项目负责人：张风其：联系电话：;联系电话：；电子信箱：;电子信箱：:通信地址：；通信地址：5、发包人工作5.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：以监理工程师下达开工令的时间为准。（2）将

6、施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：上工前（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前6、承包人工作6.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：a行通用条款（2）（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：详见监理单位批准的“施工组织设计”（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行通用条款（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：不提供（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理手续：执行通用条款（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行通用条款（7）

7、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：执行通用条款（8）施工场地清洁卫生的要求：交付使用前承包人对施工现场全部清除完成达到发包人要求标准（9）双方约定承包人应做的其他工作：施工现场用水、用电应装设计量总表，水、电费由承包人承担。三、施工组织设计和工期7、进度计划承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前两天工程师确认时间：收到资料后七日内8、工期延误双方约定工期顺延的其他情况：因发包人原因未能如期开工则日历工期可以顺延，但工期总H历天数不变，非重大设计变更引起的工期不再调整。四、质量与验收9、隐蔽工程和中间验收双方约定中间验收

8、部位：基础、主体工程等部位五、安全施工执行通用条款六、合同价款与支付10、合同价款及调整本合同价款采用固定总价方式确定。合同金额（大写）：玖拾捌万元整（人民币），（小写）：980000元。如存在较大工程量变更，根据双方书面认定的全部工程总量，经过结算审计结果，依实结算。七、材料设备供应11、发包人供应材料设备C112、承包人采购材料设备承包人采购材料设备的约定：承包人应按设计和有关标准要求，严格按照工程量清单材料一览表在采购人监督下采购工程所需材料设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。业主招标文件中规定暂估价的材料，在施工过程中，由发包人认质认价，在发包人监督下由承包人采买；其它材料必

9、须经发包人认可由承包人采买。发包人如认为承包人在投标文件中所承诺的材料不满足招标人需求，有权要求更换相关材料。针对防水卷材及非固化橡胶沥青防水涂料等主要材料，承包人需配合发包人前往生产厂家验收提货。八、工程变更必须经由甲方同意确认。采用可调价格合同，合同价款调整方法：根据有效签证、变更，依据16版河南省建设工程工程量清单综合单价及相关文件依实进行计算，发包人认价材以发包人认质认价小组签署的价格为准。由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格报价，并乘以承包人报价浮动率提出变更工程的单价，并应报发包人确认后调整。九、竣工验收与结算13、竣工验收13.1 承包人提

10、供竣工图的约定：提交工程竣工资料。13.2 中间交工工程的范围和竣工时间：工13.3 工程竣工,验收合格后支付工程总价款的80%,满一年后支付工程总价款的15%,剩余5%质保期（5年）后无息支付。13.4 因自然灾害、政府政策等不可抗力造成的工程工期延迟，或工程竣工后不能及时验收结算款项时，甲方可在年底根据国家政策支付部分费用用于解决农民工工资。十、违约、索赔和争议14、违约14.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：无本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：无本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：

11、无双方约定的发包人其他违约责任：玉_14.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：一匚期违约,每延误一天承包方赔偿发包方合同价千分之二的赔偿费。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：质量达不到合格标准，承包人无条件返修至合格标准，并承担由此造成的一切损失。双方约定的承包人其他违约责任：按本工程招标文件规定内容及响应文件的有关承诺执行；不服从建设行政主管部门及甲方管理，情节严重的，每次处罚5000TOOOO元。15、争议15.1 合同争议的解决方式：凡因履行本合同发生的争议，由双方当事人协议解决，协商不成的，按下列第上

12、）种方式解决。（一）提交安阳市仲裁委员会仲裁；（二）依法向合同履行地人民法院起诉。没有选择的，视为按第（一）种方式解决。15.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；（2）调解要求停止施工，且为双方接受；（3）法院要求停止施工。十一、其他16、工程分包本工程发包人同意承包人分包的工程：不允许分包17、不可抗力双方关于不可抗力的约定：执行通用条款18、保险本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：无_发包人委托承包人办理的保险事项：无_（2）承包人投保内容：执行国家相关规定19、担保本工

13、程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：且担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无J（3）双方约定的其他担保事项：20、合同份数一共9份，甲方持6份，乙方持3份21、质保期限质保期自验收合格之日起质保1年。承包人收到质保通知并到达工程现场的合理时间为48小时内。通知方式包括但不限于电话、短信、电子邮件、传真等方式；通知过程中，电话未接通，短信及电子邮件发送即视为承包人收到质保通知；未在到达工程现场的合理时间内到达现场或拒绝修复，发包人有权安排第三方进行修复，费用从质保金中扣除。22、补充条款22.1质量要求及验收22.1.1本工程质

14、量应达到成交人在其响应文件中承诺的质量标准，工程质量的评定以国家现行质量检验评定标准为依据。22.1.2发包人和监理人对工程达不到约定质量标准的部分，一经发现并要求返工的，承包人应按发包人代表和监理的要求无条件返工至符合约定质量标准，并承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍达不到约定质量标准,承包人应承担违约责任,赔偿发包人一切损失。22.1.3双方约定中间验收部位：按照国家现行施工质量验收规范要求的部位执行。22.1.4承包人应严格按照国家现行施工质量验收规范和设计要求，以及发包人代表、监理人依据合同发出的正确指令施工，随时接受发包人及监理的检查检验，为检查检验提供便利条件。22.2工期22.

15、2.1本次招标项目的要求工期见第二章供应商须知前附表，合同工期为供应商在响应文件中承诺的投标工期，该工期的确定已经充分考虑一切因素（包括但不限于冬雨季施工、高温天气施工、不超过24小时停水停电等因素）和可能的影响，中标后承包人应采取一切措施予以保障，未经有效签证不得顺延。22.2.2因不可抗力的因素造成工程停工，经双方确认，可以顺延工期。22.2.3因不可抗力、重大设计变更或发包人责任造成工期延误的，且拖延时间经承包人积极补救也不可避免的，经发包人书面确认后工期可按确认日期顺延，但发包人不承担任何窝工、停工、怠工费用或其他责任。由于其他原因造成的工期延误,工期不得顺延。22.2.4有关竣工的说明：承包人应提交全部竣工档案、配合发包人完成备案手续后再进行本工程的竣工结算。承包内容中任何一项单位工程未完工或发包人、监理组织的验收评定为不合格，均视为工期延误，承包人须承担