工程施工合同书新(合同版本).docx

《工程施工合同书新(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同书新(合同版本).docx（12页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、编号:WD-HT-0386工程施工合同书新（合同版本）-合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-一合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同工程施工合同书新（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。工程施工合同书范文1为了强化*工程管理，确保工程质量，加快施工进度，法库县*（全称以下简称甲方）将*工程，承包给*（全称，以下简称乙方）施工，经双方协商订立如下合同并共同信守。一、工程名称：*新建工

2、程二、工程内容及工程量：* 三、工程总造价：大写（ *元）四、工程质量标准：乙方应按甲方提供的*施工设计图纸进行施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。五、约定施工工期：2010年*月*日2010年*月*日六、工程款结算方式：甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。（扣10%质量保证金，无质量问题到期返还）七、资金来源：省、市、县村级活动场所建设资金。八、甲乙双方责任：甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细第1页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题，应及时与甲方取得联系，

3、解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会发展，履行安全生产职责，建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题，均由乙方负责。九、质保期（一年）:此工程质保期*年（*年*月*日均由乙方负责。十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。十一、本合同一式两份，甲、乙双方各T分。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:年一月日 年一月一日工程施工合同书范文2发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据中华人民共和国经济合同法，中华人民共和国建筑法，建筑工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的

4、有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。1、工程概况（一）工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（二）工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2、工程承包范围安全维护及整改3、合同工期30天4、工程造价工程造价为：xxxxxxxxxx元整5、质量标准5.1 质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。5.2 使用标准、规范（包括但不限于以下内容）：521本工程的技术标准与规范应按照国家

5、、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。6、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。7、工程计价合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同7.1 本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价2009406号建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）,湖南省建设工程造价管理办法（省人民政府令第192号），湖南省建设工程计价办法,2005湖南省修缮定额、2006湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准、2006湖南省安装工程消耗标准及工程消耗标准动态调整统一解

6、释进行编制。7.2 人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价2012237号文件综合工资单价计取，材料价格按照施工同期长沙建设造价预算价，信息价及市场价格执行。7.3 具体工程量以甲方签证单为准。8、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。8.1 不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以长沙市气象局报告为准）,一次停水、停电8小时以上。8.2 因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。第4页合同

7、范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同8.3 因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能JII页延,费用由乙方承担。8.4 因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。9、工程款的支付9.1 工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%o9.2 在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3% ,自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。10、违约责任10.1 违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。10.2 因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足

8、以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。11、安全生产和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作,杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。12、争议的解决第5页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。13、其他乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本

9、合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年一月日 年一月一日工程施工合同书范文3建设单位（以下简称甲方）：施工单位（以下简称乙方）:根据中华人民共和国经济合同法，结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。第一条工程项目（一）工程地点:第6页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同（二）工程内容：具体详见附件一改造项目工程表（三）承包方式：包工包料第二条工程造价为人民币第三条合同工期1 .双方商定总工期30天。开工日期：20

10、10年05月20日，竣工日期：2010年06月202 .如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期可以顺延。因遇人力不可抗拒的自然灾害（台风、火灾、地震）等造成的停工。因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。因停水、停电等情况达六小时以上时。甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款/而受影响时。甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。第四条工程质量标准和保修期（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收（二）工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起建设工程施工合同计算，（三）属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。第

11、五条材料设备供应（一）工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。（二）材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。第六条付款方式（一）由乙方完成工程量的30% ,甲方付总造价的30%给乙方；（二）乙方完成工程量的60% ,甲方再付总造价的30%给乙方；（三）当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的37%;（四）剩余3%工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。第七条责任范围（一）甲方责任：1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通；2、及时组织工程竣工验收工作；3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。（二）乙方责任：1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交

12、付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。第9页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定，无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。2、负责做好材料、设备的采购，保管工作：3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。第八条其它事项（一）合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必须遵守下列原则：1、经双方充分

13、协商，发出设计变更通知单2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲方须分别签字盖认可；3、增加或变更内容所需材料必须落实；（二）乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负；（三）甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任，并赔偿乙方停工的误工损失;第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同（四）合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。（五）合同经双方签字盖章生效，至工程竣工验收和结清工程款后失效。第九条本合同一式贰份，其中:甲方T分、乙方T分，均具有同等效力。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:年一月日 年一月一日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第11页