工程施工合同新(合同版本).docx

《工程施工合同新(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同新(合同版本).docx（13页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、编号:WD-HT-0478工程施工合同新（合同版本）-合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同工程施工合同新（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。工程施工合同范文1建设单位（以下简称甲方）：施工单位（以下简称乙方）:根据中华人民共和国经济合同法，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订

2、本合同。第一条工程项目（一）工程地点：（二）工程内容：具体详见附件一改造项目工程表（三）承包方式：包工包料第二条工程造价为人民币第三条合同工期1 .双方商定总工期30天。开工日期：20xx年05月20日，竣工日期：20xx年06月20第1页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2 .如遇下列情况经甲方代表签证后，工期可以顺延。因遇人力不可抗拒的自然灾害（台风、火灾、地震）等造成的停To因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。因停水、停电等情况达六小时以上时。甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场

3、地和接通施工水源、电源时。第四条工程质量标准和保修期（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收（二）工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算，（三）属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。第五条材料设备供应（一）工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。（二）材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。第六条付款方式合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同（一）由乙方完成工程量的30% ,甲方付总造价的30%给乙方；（二）乙方完成工程量的60% ,甲方再付总造价的30%给乙方；（三）当工程竣工验收后七天内甲方支付

4、竣工结算总价的37%;（四）剩余3%工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。第七条责任范围（一）甲方责任：1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通；2、及时组织工程竣工验收工作；3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。（二）乙方责任：1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定,无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。乙方施工期间损坏原有建

5、筑物、消防设施应负责一切后果。2、负责做好材料、设备的采购，保管工作：合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。第八条其它事项（一）合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必须遵守下列原则：1、经双方充分协商，发出设计变更通知单2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲方须分别签字盖章认可;3、增加或变更内容所需材料必须落实;（二）乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;（三）甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任，并赔偿乙方停工的误工损失;（四）合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与

6、本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效,可提交有关仲裁机构裁决。（五）合同经双方签字盖章生效至工程竣工验收和结清工程款后失效。第九条本合同一式贰份，其中:甲方一份、乙方一份，均具有同等效力。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日 年一月一日工程施工合同范文2建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）依据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如

7、下合同条款,以致共同遵守：一、工程项目1、工程名称：2、工程地址：3、工程范围：4、承包方式：包工包料。5、承包造价：元（大写:）。二、工程期限根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。（雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延）合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同开工日期为20xx年月日至20x年月日，总工期天。三、本工程竣工质量为一次性合格工程乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工；四、工程价款支付及结算本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。五、其它约定1 :甲方承担的安全责任、权利（一）甲方负责制订施工现场的安全生

8、产规章制度和操作规程；（二）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；（三）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚;（四）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。2 :乙方的责任、权利（一）乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;第7页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同（二）乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作

9、业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；（三）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作;（四）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:年一月日 年一月一日工程施工合同范文3发包单位（甲方）：施工单位（乙方）：一、前言经甲、乙双方协商同意，由乙方承担甲方龙泽丽苑公用电力管道第8页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建

10、设工程施工合同施工任务，为明确甲、乙双方职责、权益，顺利完成施工任务，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵守。二、工程概况1 .工程名称：龙泽丽苑公用电力管道施工2 .工程地点：阳城县滨河东路龙泽丽苑小区3 .工程内容：公用电力管道4 .承包方式：包工包料三、工程量图纸设计范围内的工程项目。四、工程价格工程款总额为叁拾壹万捌仟陆佰叁拾叁圆。五、付款方式甲乙双方合同签定后预付工程款总额的30% ,工程完工后留10%保修款后,一年内付清。六、双方职责1 .甲方负责现场监督、

11、管理、处理周围群众关系2 .甲方负责提供水、电供应，食宿乙方自行解决。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同3 .乙方负责按设计方案进行工程施工,并对施工安全负责。甲方要求的其它工程，现场签证另行结算。4 .乙方负责对施工人员的安全教育、文明施工，并承担施工人员的安全事故责任。5 .乙方保证施工按合同工期完成，由于质量问题引起的一切事故由乙方承担。6 .乙方应按甲方要求提供有关技术资料、检验报告及竣工验收报告。七、施工工期、工程验收1 .施工工期：施工工期暂定80天。若因停水、停电、雨、雪天气影响、土方开挖或甲方及其他不可抗拒的因素影响工程进度，工期顺延。2 .工程验收：应在乙方工程施工结束后5日内完成验收并办理决算报告。八、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成时合同履约地人民法院提起诉讼。九、本合同一式四份，双方各执二份，甲乙双方签字盖章后生效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE第12页建设工程施工合同年一月日 年一月一日您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE