拖欠工程款起诉状范本最新整理版.docx

《拖欠工程款起诉状范本最新整理版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《拖欠工程款起诉状范本最新整理版.docx（3页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、拖欠工程款起诉状范本最新整理版起诉单位：（全称）法定代表人：被告单位：（全称）市职工教育培训中心地址：诉讼请求：责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：（-）付清宿舍楼、教学楼拖欠款元;（二）结算零建工程款：元减去甲方垫付的材料款元，应付给乙方工程款元；（三）赔偿乙方的经济损失：年至年度拖欠款的滞纳金;年月至月设备闲置费元;以上三项合计,共元事实和理由：年月B,县建筑工程总公司公司（原告，以下简称乙方）同市职工教育培训中心（被告,以下简称甲方）签订了建筑安装工程合同，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是议标形式，也工包材料。承包额为元。开工日期定为年月日；竣工日期定为年月Bo合同签定后

2、，乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到年月日乙方才正式开工。在长达天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达元。甲方虽然承担了元的误工费，但尚有元到今有承担赔偿损失的责任。两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：于年月日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书（附原印件教学楼工程于年月日完工。三幢楼均经市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。工程结算书经甲、乙双方审定后,交市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款元。从年月开始，甲方要求

3、乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于年月底撤离甲方工地。为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始,甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。民法通时第一百零六条规定：公民、法人违反合同或者不履行其他义务的,应当承担民事责任。经济合同法第三十九条第二项一至五款和（建筑安装工程承包合同条例第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失；不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或工程价款结算办法的有关规定处理。此致人民法院起诉单位：公司（盖章）年月日附：1状副本一份2、证据材料一份