施工合同模板.docx

《施工合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同模板.docx（3页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、施工合同发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）兹因甲方将工程发包给乙方施工，按照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的规定，为明确双方职责和义务，结合本工程的具体情况，特签定此合同。一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：1 .砖围墙长72米，高2米、墙后240mm。工程内容包括墙基土方开挖、回填、砌成琉璃瓦墙帽等。2 .砖围墙长188米，增加琉璃瓦墙帽。工程内容包括砌砖，脚手架搭设、铺设琉璃瓦等。3 .绿化，绿篱长188米，宽1.2米（栽植金叶女贞、小叶女贞）；栽植独杆20棵，工程内容包括绿地整理、树坑开挖、苗木栽植、浇水、养护等。四、承包方式：按陕西省建设厅颁发的2009

2、年陕西省建设工程工程量清单计价规则及其配套的现行消耗量定额、价目表等标准，包工包料。以后不管定额及费用等有何规定，均不作调整。五、协议价款：壹拾壹万捌仟元整。（小写：118000元）其中:1.砖围墙长72米，单价580元/米，合计40608元；2.砖围墙长188米，增加其琉璃瓦墙帽，单价95元/米，合计17860元；3.围墙长260米单面抹灰，单价54.11元/米，合计10172元;4.绿篱长188米，单价216元/米，独杆女贞单价380元/棵，合计48208元；六、工期：日历天。从年月日开工至年月日交用。七、质量等级：合格八、工程验收和质量评定标准：按现行的施工验收规范和工程质量检验评定标准

3、进行工程验收和质量评定。九、材料供应：工程所需材料均由乙方采购。十、工程备料款与进度款：协议签订后五日内，甲方预付工程备料款20%,工程完工后付到95%,工程竣工验收合格,保修费预留5%,竣工验收后一年若无质量问题，甲方付清余款。十一、工程变更、签证：以甲方、监理签发的变更通知、签证单为准，变更费用及材料代用随变更工程的增减贰增减。变更费用计算依据2009年陕西省建设工程工程量清单计价规则及其配套的现行消耗量定额、价目表等标准，工程变更通知、签证单为变更费用结算依据。十二、停、窝工处理：乙方按协议规定进场后，由于甲方原因或设计原因造成乙方停、窝工，其损失费用按费用定额规定处理，由于乙方原因造成

4、的停、窝工，损失由乙方负担。十三、工程保修：在保修期内如果发生施工质量问题，乙方应在接到通知后最迟三天内进行修理，如果乙方不能在规定的期限前来修理，甲方有权动用保修金，在不提高原建筑标准的前提下，自行修理或委托其他单位修理，所需费用从保修金中扣除，乙方不得提出异议。十四、奖惩：工期奖罚按协议工期为准，每提前或拖后一天，每天奖罚100元（按日累加）。十五、违约责任：乙方违约终止协议后，双方进行盘点。若乙方拒不参加，甲方有权自行盘点，乙方按未完成工程量的10%给甲方付赔偿损失费。十六、本工程在执行协议中，如在工程质量问题上有分歧意见，由西安市质量监督站仲裁。十七、施工中应注意安全，文明施工。如果发生安全事故由乙方负责。十八、本协议双方签字盖章后生效，工程竣工验收并结清工程款项后失效。十九、本协议一式六份，甲方三份，乙方三份。甲方：乙方:负责人：负责人: