房屋室内装修合同一.docx

《房屋室内装修合同一.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房屋室内装修合同一.docx（9页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、房屋室内装修合同（一）房屋室内装修合同（一）发包方（以下简称甲方）承包方（以下简称乙方）依照中华人民共和国民法典及其它有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。第一条工程概况1.1 工程地点：市区（县）_路_号楼室。1.2 住房结构：房型_房厅套，施工面积平方米。1.3 工程承包方式，双方商定采取下列第种承包方式：（1）乙方包工、包全部材料；（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；（3）乙方包工、甲方包全部材料（见附表四：甲方提供装饰装修材料明细表）。14总价款：一元，大写（人民币）：其中

2、：材料费：，人工费：，管理费：，设计费：，垃圾清运费：税金：其他费用：.O经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。1.5工程期限天；开工日期天月日；竣工日期天月Bo1.6工程内容及做法o第二条施工单位资格乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当立即返还甲方已支付的费用，并赔偿乙方损失。第三条材料供应1.1 按合同约定由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续。3. 2

3、按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。第四条工程质量3.1 本工程执行（填建筑装饰工程技术规程）、（填装饰装修验收标准）和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。3.2 本工程由方设计施工方案。3.3 甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。3.4 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。3.5 在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系。在签订工程项目变更单（详见附件见）后，方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期的，由甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定

4、更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。4. 6施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。第五条工程验收5.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：o乙方应提前天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。5. 2工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续(见附表九：工程结算单)。5. 3本工程自验收合格双方签

5、字之日起保修期为年。验收合格签字后，填写工程保修单。第六条工程款支付方式5.1 双方约定按下列第种方式支付工程款：(1)本合同签订后，开工前至,甲方支付相当于总价款%的工程款。(2)完成%的工程量之日后的日内，甲方支付相当于总价款%的工程款。(3)竣工验收后.一日内，甲方支付相当于总价款一一%的工程款。(4)竣工验收合格年后或双方约定的保修期满，甲方支付相当于总价款%的工程款。甲方支付工程款，乙方的业务员或施工人员收取的，视为乙方收取。6. 2因变更施工内容导致总价款增减的，甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。6.3双方款项往来，均应出具收据。施工结束，甲方全额付清应付款项后，乙

6、方应当出具合法发票。6.4竣工验收合格后，甲方有权留取相当于工程总价款的%的保修基金。竣工验收合格后年内没有发生工程质量问题的，甲方应将保修基金全额退还乙方。第七条有关安全生产和防火约定甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。第八条工程监理1. 1本工程甲方委托监理，应与监理单位签订监理合同。并在本合

7、同协议条款内明确监理单位、总监理工程师及其应履行的职责。8. 2本合同中总监理工程师和甲方代表的职责不能相互交叉。非经甲方同意，总监理工程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务。合同履行中，发生影响甲、乙双方权利和义务的事件时，总监理工程师应作出公正的处理。9. 3为保证施工正常进行，甲乙双方应尊重总监理工程师的决定。对总监理工程师的决定有异议时，按协议条款的约定处理。总监理工程师易人，甲方接到监理单位通知后应同时通知乙方，后任继续履行赋予前任的权利和义务。第九条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第种方式提供：9.1甲方在开工日期天之前按协议条款约定的日期和份数，向乙方提供完整的施工图纸。乙方

8、需要超过协议条款双方约定的图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。9. 2甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式份，甲方、乙方、施工队各执一份（见附表六：家庭居室装饰装修工程设计图纸），设计费元由甲方支付（此费用不在工程价款内）。10. 3使用境外图纸，不能满足施工需要时，双方应在协议条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等事项。第十条乙方驻工地代表乙方任命驻工地负责人，按以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的义务：11. 1乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送甲方代表，甲方代表在回执行上签署姓名及收到时间后生效。10.2乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计（或施工

9、方案）和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保护人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担费用。定的前任的权利和义务。第十一条甲方工作11.1甲方应在开工前天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。11. 2做好施工中因临时性使用公用部位操作

10、以及产生影响邻里关系等的协调工作。12. 3如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担有关费用。13. 4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。11. 5施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。11. 6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。第十二条乙方工作12. 1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。12. 2严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。12. 3保护好原居室室内的

11、家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通。12. 4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。12. 5参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。12. 6指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。12. 7乙方应当提交说明书、保修单、环保说明书和购货发票复印件，甲方要求与原件核对的，乙方应当同意。发票上应当载明产品名称、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。第十三条工程变更工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见附

12、表七：装饰装修工程变更单)。第十四条工期延误14.1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：(1)工程量变化或设计变更。(2)不可抗力。(3)甲方同意工期顺延的其他情况。14.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。14.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。14. 4因乙方责任不能按期完工，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。第十五条违约责任15.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚

13、款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。15. 2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。15. 3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。15. 4由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付违约金。15. 5由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。15. 6由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已

14、付款的%向甲方支付违约金。15. 7甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任。15. 8乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。第十六条合同的变更和解除16. 1合同经双方签字（在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证）生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款%支付违约金，并办理终止合同手续。17. 2施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书

15、面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。第十七条垃圾清运因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，甲方负责支付垃圾清运费用（人民币）元（此费用不在工程价款内）。第十八条声明及保证甲方：18.1甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。18.2甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。18.3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。18.4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方:18.1乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。18.2乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。18.3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。18.4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的