标准私人施工合同范本（18篇）.docx

《标准私人施工合同范本（18篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《标准私人施工合同范本（18篇）.docx（71页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、标准私人施工合同范本（18篇）标准私人施工合同范本（精选18篇）标准私人施工合同范本篇1甲方：乙方：由于我家楼房长期无人居住，年久失修，现对房屋进行翻修重做。甲、乙双方本着公平、诚实和信用的原则，就房屋翻修重做事项协商达成一致，订立本协议：一、工程承包范围、承包形式本工程以包工包料形式承包给乙方施工。承包范围：原屋面凿除、升层、内外墙翻新等。二、质量要求严格按图纸及甲方要求施工，质量达到甲方要求。三、合同工期本工程总工期为一天，开工日期以甲方通知为准。四、价款及工程款支付1、升层单介每平方米人民币元，内外墙翻新及升层建筑面积等按实计算。2、经验收合格后现金一次性付清。五、文明、安全和消防约定1

2、、施工期间文明、安全、消防、卫生和环境等方面严格按本村要求实行。2、翻修施工期四邻关系由甲方负责。3、施工过程中，乙方发生一切安全责任事故，后果由乙方负责。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，本协议未尽事宜双方协商解决，签字后生效，完工结算后自行失效。甲方：（签字）联系电话：年月日乙方：（签字）联系电话：年月日标准私人施工合同范本篇2甲方：姓名（或名称）：身份证号：电话：乙方：姓名（或名称）：身份证号：电话：甲方将位于自住用房的建设施工工程，承包给乙方。被建房屋的建筑面积为主体平方米，厨房及后院房屋、车库平方米；甲方将包括地基在内的的房屋建筑工程的施工，全部承包给乙方（其中包括房屋毛坯建筑施工

3、、楼体排水，化粪池施工等）；施工尺寸详见图纸。经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：一、工程费用的计算1、工程承包方式为包工不包料，按图纸施工要求整体包干的承包方式，承包价格为元；大写：人民币.2、施工过程中的水费、电费、建筑材料费由甲方承担。3、乙方施工人员的食宿费用自理，施工中所用的机器设备、模板、脚手架等费用由乙方承担。二、付款方式1、工程款结算方式：2、付款时间：第一次付款给付;第二次付款在房屋竣工并经甲方验收合格后一天内，给付三、双方权利义务1、甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材、防水涂料、磁砖、油漆等建筑材料。根据施工进度，乙方应提前一天通知甲方购买所需

4、材料。2、当事人明确，甲乙双方不存在雇佣关系。3、搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。4、工期从一年月一日开始建设，毛坯竣工工期为一天,外墙装饰竣工工期为一天，如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力的情况，可顺延工期。5、乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，遵守国家法律法规，安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。6、乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。7、工程结束后，乙方负责清运工地周围及室内所有的建筑垃圾，打扫干净。四、实际施工要求1、本房屋地基采用钻桩框架方式施工（施工从破桩头工程开始）

5、，一切按照钻桩的土建基础施工。2、开挖化粪池两个（如旧的化粪池地理位置不影响主体，可以延用）。3、梁柱规格：辞见图纸（其中钢筋用料、规格乙方需与甲方商量，甲方同意后方可施工）。4、每层楼层需与主墙体垂直，主体一楼地面铺地空板（不含车库），车库顶和及楼房主体楼面均为现浇1215公分混凝土（钢筋网格18CM为双层均匀错开，俯视为9CM网格）；楼梯间天井具体高度及尺寸双方协商。5、洗手间现浇留沉池（约50公分），洗手间内墙刷防水，主进水管、排水管需预装6、梁、柱、楼面的浇筑必须一次性完成。7、窗顶出窗蓬。8、工程需预布排水管留口，顶层外墙布排水管（前面两根，后面两根）;9、主体顶层外围拦河筑2030

6、厘米高；顶层天台及外围拦河内侧刷一层防水。10、生活用水管、下水管由乙方负责安装。11、厨房及车库地面、后院建筑地面沙浆扫平，墙面碳酸钙，部分厨房内饰及灶台、洗菜台及案板按甲方要求贴瓷砖。12、外墙正面全部贴瓷砖，三面做防水处理（视需要协商再定），突出建筑体外墙部分的天面排水刷涂料（包括窗蓬底及一楼线脚）。13、未尽事宜，双方友好协商再定。五、工程质量要求1、乙方完成基础以及每层的梁、柱、板面布筋后，由甲方组织有关人员进行质量监督和验收，达到标准后才能进行下一步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等费用由乙方负责。2、工程竣工后，由甲方组织相关人员按施工技术要求进行检查验收。如出现建筑质量问

7、题，由乙方重新修缮直到符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失。重新修缮的费用（包括修缮工时费用和材料费用），全部由乙方自行承担。3、施工工程中因乙方或其他原因造成工程范围外的损坏，由乙方负责并修复。六、争议解决办法1 .发生合同争议时，双方应友好协商。2 .如协商不成，双方可将争议提交人民法院进行裁决。七、附则1、本合同一式两份（共4页），甲乙双方各执一份。2、本合同自签订之日起生效。3、双方必须共同遵守以上合同。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。甲方：（签字）联系电话：年月日乙方：（签字）联系电话：年月日标准私人施工合同范本篇3主管单位：

8、（甲方）防水施工单位：（乙方）签订日期：年一月日防水工程施工合同协议条款甲方：乙方：按照中华人民共和国民法典、建设工程施工合同条件的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：一、工程概况1、工程地点及工程名称：2、承包形式：3、质量要求：4、开、竣工日期：5、使用材料名称：6、甲方驻工地代表：乙方驻工地代表：二、工程价格及结算办法1、总工程量：2、价格：3、预付款：（总金额%）万拾元4、预付款结算时间及手续：5、工程结算时间及手续：三、质量要求及保修期限1、甲方对本工程找平层要做到平整、光滑、干净、符合国家验收规范要求，特殊部位要接受乙方的技术要求；2、乙方对本工程防水层要做到无渗漏现象，按

9、国家施工规范施工，并接受甲方和质检部门的规范化验收。四、双方责任1、甲方提供电力，卷扬机械和燃料的方便，同时提供劳工的食宿方便。2、建立交接手续，对防水成品层，甲方有加强保护的责任,谁损坏谁负责。3、乙方要向甲方提供产品合格证书和检验报告单及施工的其它档案资料。4、乙方有自我保护的责任，安全事故一概由我方负责。五、其它条款本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，都具有同等的法律效力。本合同的执行中争议解决，先协商解决，协商无效再起诉法院或经济法庭，依法解决。本合同的执行和终止，自签订日起到工程结算清日为止。六、法律责任1、甲方违约：防水工程验收合格甲方承担乙方一切经济损失;该款按10%的月利息计算

10、，作为违约金，并承担由此而产生的一切法律责任。2、乙方违约：在没有特殊的情况下，如乙方不按期施工和一次交验不合格所造成的适当的经济损失由乙方承担。发包方（甲方）：承包方（乙方）：住址：住址：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：开户行：开户行：账号：账号：标准私人施工合同范本篇4甲方（业主）：乙方（承包方）：依据民法典、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消费者权益保护法以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。装饰工程施工地点：施工内容：承包方式:合同总工期天,自年月一日开工至年一月一日竣工。合同总价款（

11、金额大写）：其中：人工费元，材料费元。（见附表一）1 .甲方工作1.1 开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分空的房屋中所滞留的家具、陈等采取保护措施，并经乙方书面确认。1.2 办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。1.3 向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。2.1 按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。2.2 乙方指派(姓名)为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙

12、方负责的各项事宜。2.3 未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。2.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。2.5 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。1 .工期延误1.1 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：(1)甲方不能按约定提供开工条件。(2)设计变更和工程量变化。(3)甲方同意工期相应顺延的其它情况。1.2 由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方元。1.3 由于乙方原因逾期竣工的，每

13、逾期一天，乙方支付甲方元违约金。开工日前三天，甲方支付总价款的%,计元；工程日期过半，甲方再支付总价款的%,计元；验收合格日内，甲方支付总价款的剩余部门，计元。1 .甲方提供材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表（见附表二）。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。2 .乙方采购的材料乙方采购的材料、设备，必须有

14、材料设备表（见附表三）注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单（见附表四）后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。1 .工程质量1.1 工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以市建筑装饰工程质量检验评定标准为质量评定标准。1.2 乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工,随时接受甲方的检查检验，为检查

15、检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按照甲方的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。2.1 工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单（见附表五）。甲方自接到工程验收单一日内验收，在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收，超过日的视为竣工验收已被确认。2.2 双方约定隐藏工程和中间验收部位：o2.3 双方约定的保修项目内容期限为：o（本条2.4 和2.5 3款的内容过多可另加页）1甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。2.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失标准私人施工合同范本篇5甲方：乙方：甲方将雄武至板革通村公路全长：拾贰点伍肆公里（12.45公里），宽3.5,厚0.18的水泥路面承包给乙方施工，经甲乙双方共同协商特拟订以下协议：一、在施工过程中，甲方将碎石、细砂、