勘察合同国家标准.docx

《勘察合同国家标准.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《勘察合同国家标准.docx（5页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、GF-2000-0203建设工程勘察合同岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探工程名称:工程地点：合同编号：（由勘察人编填）勘察证书等级：发包:勘察人:签订日期：中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人勘察人发包人委托勘察人承担江西大乘汽车科技产园综合办公楼勘察任务。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1. 1工程名称：12工程建设地点：13工程规模、特征：1.4 工程勘察任务委托文号、日期:1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：确定

2、场地地层组成，岩性特征及产状；探明含水层（组）的数目，埋藏深度、摩度、岩性；利用钻孔进行观测，试验和采样，探明各含水层（组）的水位、水量和水质；探明软弱夹层，特殊土层的数目，埋藏深度、厚度、岩性；查明现状路面结构层次、各层厚度、类型。查明现状构筑物的工程地质条件和有无因地质问题造成变形破坏的现象。1. 6承接方式包干17预计勘察工作量:第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。2. 2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2. 3提供勘察工

3、作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2. 4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2. 5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于年月一日开工，一年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4

4、. 1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。5. 2收费标准及付费方式5.2. 1本工程勘察按计取费用。综合单价包含见证费、钻探费、孔口测量费、所有的试验费、测试费、取样费、技术工作费、水费、电费、管理费、规费、税金等全部费用。综合单价无论施工现场如何变化，国家及地方政策如何调整，人、材、机价格如何波动均不调整。建筑面积计算规则同国家建筑面积计算规范一致。4. 2.2本工程拟建建筑总建筑面积为平方米，故勘察费（取整）为元（大写），本勘察合同签订且正式进场施工后，支付合同价

5、的30%作为预付款，正式勘察报告提交后一周内付清剩余勘察费。第五条：发包人、勘察人责任5. 1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、

6、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。5. 1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。6. 1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。7. 1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性

7、付给勘察人临时设施费一元。5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付2元计算加班费。5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5. 2勘察人责任5.2. 1勘

8、察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用。5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。5.2.5在现场工作的勘察人的人员，

9、应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6施工现场无临时道路，勘察人行解决，费用自理。5.2.7施工现场勘察人自行踏勘，因没有踏勘导致的风险由勘察人己承担。5.2.8本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。6.3合同履行期间，由于工程停建而

10、终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的；完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计迪%尬元；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的万分之五逾期违约金。6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费万分之五。6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协

11、议与本合同具有同等效力。第八条：其它约定事项无第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由工仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向甲方所在地人民法院起拆。第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式陆份,发包人叁份,勘察人叁份。发包人名称：（盖章）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）电话：传真：开户银行：银行帐号：建设行政主管部门备案:（盖章）勘察人名称：（盖章）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）电话：传真：开户银行：银行帐号：鉴证意见：（盖章）经办人：备案号：备案日期：年月日鉴证日期：年月日