XX机设备电力配套建设X期工程施工合同（2023年XX动力工程有限公司与XX设备安装工程有限公司）.docx

《XX机设备电力配套建设X期工程施工合同（2023年XX动力工程有限公司与XX设备安装工程有限公司）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX机设备电力配套建设X期工程施工合同（2023年XX动力工程有限公司与XX设备安装工程有限公司）.docx（20页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、XX集团XX研究院XX机设备电力配套建设X期工程施工合同甲方合同编号:乙方合同编号:甲方：XX动力工程有限公司与乙方：XX设备安装工程有限公司签定时间：202X年X月X日签定地点：XX省XX市甲方：XX动力工程有限公司乙方：XX设备安装工程有限公司按照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的原则，结合本工程具体情况经双方商洽达成如下合同条款。第一条工程名称、地点、合同构成1 .工程名称：XX机设备电力配套建设X期工程。2 .工程地点：XX集团XX研究院。3 .合同构成：3.1 XX机设备电力配套建设X期工程施工合同。3.2 安全环保协议及廉政协议。3.3 工程质量保修书。4 .合同文件法律

2、效力顺序：4.1 XX机设备电力配套建设X期工程施工合同。4.2 国家规范、标准及有关技术文件。4.3 安全环保协议及廉政协议。第二条安装工程工期工程工期：202X年X月OX日进场开工，202X年X月X日竣工，除工程量变化或设计变更及不可抗力等因素外，合同工期必须严格遵守，保证按期开工，按期竣工。本项目由于涉及前期设备主材采购和生产，甲乙双方合同签订后，甲方应与202X年X月X日之前给付预付款，否则竣工日期顺延，同时乙方不保证具体的竣工日期，所造成的工期延误损失乙方不予承担。第三条乙方施工内容乙方按照XX机设备电力配套建设X期工程的施工组织和管理工作，并负责施工范围内主、辅材料的提供，保证整体

3、工程的顺利完成，确保工程符合国家工程的标准。XX机设备电力配套建设X期工程材料采购、制作、安装、调试、设备试验、报验等事宜，最终符合竣工要求，乙方按图完成施工，完成相关试验、单体调试及配合联合调试工作、考核试车等工作，并提供相关安装调试资料，试运行后的消缺工作，工程最终符合竣工、交工要求和带负荷移交条件。乙方及时提交开工报告，施工进度计划表、隐蔽工程验收通知、施工验收通知。乙方负责设备卸货、保管、二次搬运、防雨、防盗。乙方具体施工内容：为设备进行电力工程改造，X厂房室外位置安装1600KVA室外箱式变压器，变压器进线由开闭站接入一根YJV22-8.715kV-3X185mm2高压电缆,直埋敷设

4、,拐角处做2个直角人孔转角井；由室外箱变低压侧新做金属桥架由C区室外进入厂房并通入A、B区；在厂房A、B、C区内安装金属桥架，要求白色喷塑型，还需在相应位置做三通垂直将桥架引至厂房内现有其他分配电柜上口，桥架安装涉及与其他厂家交叉作业时需向甲方确认；通讯：高、低压侧需装设网络通讯仪，新做光缆沿现有地下管井通至电站，具备将信息上传至远端、实时遥测、遥信的功能等。具体内容需结合现场情况及相关施工图为准。乙方施工内容包括但不仅限于上述内容，凡与XX机设备电力配套建设X期工程安装、调试、启机并网、投运、考核、验收、移交等有关的施工内容均是本合同施工内容。第四条工程用主要材料采购1 .工程设备、材料采购

5、应确保质量和工程进度。2 .工程设备、材料采购应遵循的程序。2.1 报告设备、材料采购明细。2.2 明确设备、材料制造厂商。2.3 提供设备、材料质量证明书。3 .乙方采购的材料、设备应符合设计和规范要求，并附有合格证，否则甲方代表或业主方代表拒绝验收，对不合格材料、设备，乙方应按甲方要求的时间重新采购到场，因此发生的费用由乙方承担，工期不予以顺延。乙方应于材料、设备到货后24小时内必须由专人告知业主方及监理验收。4 .根据工程需要，经设计院、业主方代表批准，乙方可使用代用材料。第五条乙方开工前的准备1 .工程在开工前应有工程施工安全预案、工程开工报告,工程施工组织、工程施工方案、工程施工进度

6、节点。施工人员接受业主方安全教育后方可进入施工现场施工。2 .各主要单项工程在开工前应有专项开工报告、施工组织计划、施工方案，施工安全预案。由甲方或业主方审定批准后，方能组织工程实施。搭建临时设施，需业主审批同意，方可搭建。3 .按甲方工程工期要求编制施工网络计划。4 .将施工所需水、电线路从业主指定接点接至施工现场，满足施工期间的需要。工程用水、电乙方自行安装计量表，并按耗量向业主交费。施工用电：业主就近提供施工用电电源，乙方自行解决施工用电设施（含计量仪表），施工用电设表计量并按耗量向业主交费。施工用水：业主就近提供工程供水接口，乙方自行解决施工场地施工用水的设施，施工用水设表计量并按耗量

7、向业主交费。施工场地排水设施由乙方负责。5 .保证施工周围道路的畅通，文明施工。6 .协助做好施工现场周围地下管线和临近建筑物的保护。7 .如实向甲方提供月、周工程进度计划及相应的工程事故报告，并向业主提供施工用水、用电计划。8 .遵守地方政府和业主有关部门对施工现场施工噪音、交通和文明生产管理规定，并办理相关的报批手续。由上述事项管理不善造成的罚款，乙方自行承担。9 .已竣工工程未交付业主使用之前，乙方按负责已完成工程及成品保护工作。属乙方责任损坏的由乙方负责予以修复或赔偿。如甲方原因损坏的由乙方负责予以修复，费用由甲方承担。10 .乙方不履行上述义务，造成工期延误和工程损失，乙方赔偿损失。

8、第六条施工组织设计1 .乙方应将施工组织和工程施工进度计划提交甲方，甲方应在一周内提出修改意见后反馈给乙方。2 .乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方和业主对进度的检查、监督、监理，工程实际进度与计划不符时，乙方应按要求采取补救措施确保工程工期，经业主方代表确认后执行。第七条质量与验收1 .乙方应认真按照国家颁发的施工验收规范及本工程设计图纸要求进行施工，并应接受业主方监理人员的监督、检验，乙方应为检查提供便利条件，对不合格的部分按要求进行整改或返工，并承担由自身原因导致返工修改的费用。以上原因不能影响工程工期。2 .对工程质量有争议，应由质量监督机构认定，认定费用及因此造成的经济损失由

9、败诉方承担。第八条竣工与验收1 .竣工验收。工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，提供完整竣工图纸，竣工资料、竣工验收报告，报业主组织有关部门验收，并在验收后5天内给予批准或提出整改意见，乙方按要求整改，并承担由自身原因造成的直接经济损失。2 .竣工验收前应先进行工程质量评定，需整改后才能达到竣工要求的,应在乙方整改完成后再提交竣工验收报告。3 .由乙方原因，应交工验收而不能交验的工程，除按延期条款处理外，并赔偿因此造成的直接经济损失。4 .因特殊原因，部分单位工程或部位须甩项竣工时，业主、甲方、乙方需订立甩项竣工协议以明确各方责任。5 .工程质量应达到国家或专业的质量评定标准

10、。竣工后可由第三方授权单位负责验收，出具报告。对工程质量有争议，应由质量监督机构认定，认定费用及因此造成的经济损失由败诉一方负担。第九条双方项目总负责人：甲方：X乙方：X电话：X电话：X驻工地代表由双方各自委派，并提前10天通知另一方，若需撤换同样办理，双方代表按合同约定的内容，行使合同约定的权利、履行合同约定的职责。甲方委派代表负责监督工程质量和工程进度，双方委派代表在委派期内，承担各自应负的责任。乙方现场必须配备项目经理和足够的专业技术员并由甲方现场项目部统一管理,为甲方现场管理人员提供办公场所及交通工具。甲方项目经理有权对乙方进场的材料进行核实，对乙方项目现场管理、施工进度及施工质量进行

11、考核，甲方项目经理的核实、考核结果将作为甲方支付乙方工程款的付款依据。第十条合同价款1 .合同总价（含税价）：大写:X小写：X元（不含税价：1X元）2 .承包方式（I）本合同价款为包工包料固定总价，不得以任何理由要求提出工程增补，但由于甲方设计变更增加施工内容除外。乙方依据施工图、技术协议、相关文件、工程范围采购主辅物资和施工（设备安装及调试、竣工验收及缺陷修补等工作），合同价格不受政策性费用变化、市场等因素变化的影响。此合同价包含按照国家相关文件、政策规定应向当地政府缴纳的有关费用。(2)乙方同意，保证整体安装工程的完整性，在最终报价中存在的少、漏、缺项，对此而增加的工程量，不另行收取费用，

12、乙方在合同执行过程中自愿承担上述风险。为确保工程进度，自行安排或应甲方的要求，运用充分的劳动力和施工机具全方位作业(即凡具备条件的工作面同时施工，在确保安全的前提下作业)。乙方承诺，不就上述内容向甲方等相关单位要求增加合同固定总价之外的费用，确保工程按期完成。(3)乙方于开工后10日内对甲方提供的图纸进行校对审查，如有异议向业主方书面形式提出。若超过10日乙方未提出异议，则视乙方认同甲方提供的图纸内容。3 .付款条件：(1)工程验收且结算审计后；(2)甲方收到乙方开具的增值税发票后支付工程款；(3)为确保工程建设符合国家的规定，乙方应严格按照国家税务局的要求办理一切税务事宜，开具9%增值税发票

13、，并承担应交纳的税金。4 .付款方式：预付30%,工程验收、审计后60天内甲方向乙方支付至工程审计结算金额的95%,质量保证金为工程审计结算金额的5%,期限为两年。第十一条图纸、资料(如有)1 .业主方提供工程施工图和施工资料4份。2 .设计院签发的设计变更经业主确认后提供给乙方。3 .乙方提供竣工图2套，竣工资料(含工程竣工结算书)5套，装册交业主方。第十二条争议双方在履行本合同的过程中，如发生争议或者纠纷，双方应首先通过友好协商解决。如协商不成，由甲方所在地的人民法院管辖。第十三条违约1甲方责任1 .1甲方应按合同约定支付工程款,每逾期一日应按合同总价款的0.5%计算向乙方偿付逾期的违约金

14、,违约金总额不超过合同总价款的10%o2 .2甲方为乙方提供必要的工作条件，负责正常的协调工作，有甲方协调不利造成的工期延误，工期应顺延。3 .工期罚款：每逾期一日应按合同总价款的0.5%计算向甲方偿付逾期交工的违约金，违约金总额不超过合同总价款的10%o若延期超过10日，甲方有权单方解除本合同，甲方有权按照中华人民共和国合同法执行。如果由于该延误导致业主向甲方提出索赔，则乙方一并承担该项赔偿。此项支付或扣除不解除乙方对完成该项工程的义务或合同规定的乙方的其他义务和责任（由甲方原因造成的延误除外）。4 .质量：乙方在组织施工中必须坚持“质量第一”的方针，严格按照国家现行颁发的安装施工规范和质量

15、标准进行施工，以确保工程的质量和技术要求，工程质量必须合格。由于乙方原因未达到工程质量不合格的，乙方应在10日内通过修理、重作等方式使工程质量合格，并因此须向甲方支付合同总价款的1%的违约金。3.除非双方协议将合同终止，否则若因一方违约使合同无法履行，违约方承担违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同无法履行，另一方欲将合同终止或解除全部合同，应提前7天通知违约方后方可将合同终止，由此造成的损失由违约方承担。第十四条在施工过程中由于不可抗拒力或甲、乙双方权限职责范围外的特殊原因造成乙方不能完工或影响工程工期或质量，由业主方、甲方和乙方三方另行协商解决。第十五条工程分包与转包本工程禁止以任何形式转包，原则上也不能再分包。必须再分包的特殊单位工程或部位,乙方应将指定分包的合同文本报送甲方并征得同意。分包合同不能解除乙方任何责任与义务。乙方应派相应监督管理人员，保证分包合同的履行，分包单位的任何违约或疏忽均视为乙方违约。第十六条本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、传真、各种文件、委托、证书等书面形式资料均应作为合同条款的补充内容，与合同条款具有同等效力。第十七条安全施工在本合同执行范围内，乙方应严格遵守国家安全部门及业主有关安全方面的规定，对施工人员进行安全教育，在施工过程中采取严格的安全措施；做到文明施工并承担由乙方责任造成的任何安全责任事故造成的