厂区配电工程施工合同（精选5篇）.docx

《厂区配电工程施工合同（精选5篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《厂区配电工程施工合同（精选5篇）.docx（60页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、厂区配电工程施工合同厂区配电工程施工合同篇1发包方（甲方）：承包方（乙方）：签订地点：合同签订时间：依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包方、承包方双方就本工程施工事项协商一致，特订立本合同，以资双方共同遵守。第一条工程概况工程名称：_XX公司IOkV配电工程。1、工程地点：2、工程内容：按设计图纸施工，安装智能开关一台，安装SCB11T250/10.5变压器一台，高压柜四面，低压柜七面，配电房土建施工部分，配电房内的应急照明及开关布线、排风设备、防鼠板，敷设高压电缆、母线槽其他辅助材料安装等，详见_XX公司IOkV配

2、电工程施工设计图集.综合部分。第二条工程承包范围承包范围：电气设备安装、配电房土建、电缆沟开挖回填、电缆井基础、办理供电局相关验收、接火及送电手续。不包含设计，供电部门及政府部门的规费和指定性收费。合同工期合同工期为50个日历天数。合同签订后，乙方收到甲方工程预付款即为开工时间。如遇雨天、不可抗拒等原因以及由于设计变更造成工程量增加的，工程工期应顺延。第三条合同价款与承包方式1合同金额：2、承包方式：承包方按发包方提供的_XX公司IOkv配电工程施工设计图集.综合部分施工图施工，直至通过南宁供电局验收合格并送电成功。第四条合同价款结算按双方签订的总价包干方式结算工程款,后附工程量清单。第五条工

3、程款的支付1、发包方在与承包方签订合同3天内，发包方向承包方支付设备款及工程预付款10%,即_X元整（XX000.00元），作为工程启动资金。2、承包方电气设备进场安装完毕3天内（含配电房土建、电缆沟开挖回填、电缆井基础、配电房内电气安装），发包方再向承包方支付工程款50%,即_X元整（_0000.00.00元）。3、经南宁供电局竣工验收合格且接火送电成功后7天内，发包方再向承包方支付工程款37%,即捌拾万元整（_00.00.00元）。5、剩余工程款3%,即_X元整（_00.00元），质保期贰年后3天内一次付清。6、工程款支付方式：现金或转帐。第六条工程质量与验收以国家颁发的施工及验收规程、规

4、范和设计要求的工程质量标准为依据，达到电力部颁的工程质量检验及评定的合格条件。并接受发包方的现场监督与检查。第七条安全施工1、承包方在工程施工中要严格执行电力建设安全施工管理的有关规定，承担安全生产工作规定所明确的组织、协调、监督责任，认真采取安全防护措施严防事故发生。2、在施工过程中，应严格按电力行业安全作业要求采取严格的安全保护措施，做到安全施工、文明施工，承包方承担施工中发生事故的一切责任。第八条设计变更1、承包方执行电力建设施工及验收技术规定、建设工程施工技术有关管理的规定，严格按照施工图纸施工，发现设计差错缺漏不得将错就错或擅自修改，应及时向发包方代表和设计单位提出变更设计申请。2、

5、发包方对原设计进行变更或同意承包方的变更设计申请，应送原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图纸、说明，对于较大或重大设计变更应取得有关部门批准。3、设计变更内容：（1）工程量增减；（2）取消或增加某一项目；（3）杆塔及基础形式变化；（4）线路长度增减等。4、由于发包方原因的重大设计变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承担，延误的工期相应顺延。第九条竣工结算1、工程竣工验收报告经发包人认可后2日内，承包人向发包人递交结算资料。发包方在接到结算资料之日起5个工作日内提出审核意见。并在结算资料审定之日起5个工作内付清工程余款（除质保金外）。第十条材料设备供应1、发包方或承包方应根据设计和规范要

6、求采购工程需要材料、设备或配制加工非标准设备，必须有产品质量合格证书，并且满足南宁供电局有关技术规范要求，具备广西电网投标资质合格供应商范围。2、由承包方采购的设备、材料与设计和规范要求不符，发包方代表拒绝验收，由承包方重新采购符合要求的物资，承担由此发生的费用，工期不能顺延。3、由发包方采购的设备、材料与设计和规范要求不符、不满足南宁供电局有关技术规范要求或不具备广西电网投标资质合格供应商范围，承包方可以拒绝安装，由发包方重新采购符合要求的物资，并承担由此发生的费用，工期顺延。如发包方不更换不符合要求的物资，承包方有权终止本合同，发包方承担违约责任。4、承包方采购材料必须按甲方招标的要求品牌

7、来选材，并列出材料清单，加盖公章，作为合同附件。第H一条双方责任发包方责任1、负责办理该工程的供电行政收费，有关城建开挖、恢复报批手续及青苗赔偿等相关费用。2、施工期间，发包方应派工程负责人到现场以便开展工作。工程范围内的供电线路因工程施工需要，则要服从停送电时间的安排。3、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。4、负责在承包方递交工程联系单或其它工程资料三个工作口内完成会签工作，超出以上时限的作甲方默认处理。5、不按合同规定拨付工程款，逾期按应付而未付部分日千分之二计算违约金给承包方，逾期超过30天的，承包方有权停工或终止合同，由此造成的工期延期

8、、工程停建，由发包方负责。发包方补偿承包方因此遭受的损失。承包方责任1、合同签订且承包方收到发包方的工程启动资金后40天内，电气设备进场。逾期超过20日设备未进场的，发包方有权解除合同，承包方除退回发包方支付的启动资金外，还需赔偿合同总价的30%补偿发包方的损失。2、承包方要认真执行电力建设施工及验收的技术规定、建设工程技术管理有关规定，严格按照经南宁供电局有关部门会审同意的方案施工，发现设计错漏不得将错就错或擅自修改，应及时向发包方提出变更设计申请。3、保证按照国家有关规定及施工图纸要求进行施工，工程验收质量不合格者，其返工所需一切费用均由承包方负责。4、负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和

9、地下管线的保护，负责施工场地清洁。第十二条工程保修1、保修期限：贰年（由工程验收合格送电试运行24小时后算起）。2、保修范围：承包方承建的全部工程内容。3、保修期内，设备在正常使用时出现故障，甲方管理人员通知乙方后，乙方需2小时内派技术人员到现场检修。第十三条不可抗拒力参照执行建设工程施工合同(GF19990201)第二部分通用条款第十一条其他中第39款。第十四条合同文件合同文件组成应包括以下部分：1、本合同文本2、施工委托书合同争议及解决合同执行过程中如有争议，双方本着友好协商的原则进行解决。经双方协商不成，向工程所在地南宁市江南区人民法院裁决。第十五条其他为保证施工顺利进行，除上述条款外，

10、发包方、承包方双方应对整个工程施工中，遇到的任何问题应互相协商解决，承包方施工完成并经供电公司验收合格后，所安装的一切设备自动归发包方保管，余款付清前产权还是归承包方所有。第十六条合同生效及终止本合同自发包方、承包方双方签字盖章之口起生效，至工程竣工验收合格并送电成功，结清工程余款保修期满自然失效。本合同一式肆份，双方各执贰份。发包方：（盖章）承包方：（盖章）法定代表人：法定代表人：代理人：代理人：开户银行：开户银行：帐号：帐号：地址：地址：电话：电话：日期：日期：厂区配电工程施工合同篇2甲方：乙方：依照中华人民共和国民法典、建设工程质量管理条例及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信

11、的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程范围三、材质要求四、技术要求五、工程说明六、施工方式：包工包料，预留端口符合相关技术要求。七、工程质量及要求：1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。2、材料供应(1)、本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同(2)、乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料;所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。(3)、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。八、工程工

12、期1、准备工期：个日历天。2、安装工期：个日历天。3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。九、工程价款与支付方式I、工程总价：元整(附：预算书)。大写：O工程变更以实际发生增减工程量进行决算。2、本工程所有款项采用银行承兑方式支付。3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款，剩余5%作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。十、工程验收1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料

13、，并组织验收，依通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。2、验收不合格的部分，乙方应采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求，但不影响正常使用，可采取折价措施。若工程难以实现合同目的，乙方除退还甲方已支付的工程款外，还应赔偿甲方相应损失。十一、工程质保期1、工程质保期为壹年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内乙方免费维修及更换配件(因甲方操作或使用不当造成损坏除外)；2、合同质保期满后的维修，由甲方购置材料，乙方负责维修、更换，发生费用由双方协商解决。十二、双方责任1、甲方(1)负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作，满足安装施工条件。(2)派驻现场工程师对工程进度、工程

14、质量进行监督。(3)负责用电前的(用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄)四项手续办理。2、乙方(1)合同签订后3日内乙方应根据施工要求，与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。(2)负责施工场地的临时生活设施安排，材料进入工地后负责卸车和保管(3)在施工中乙方应经常进行安全施工教育，若发生工伤事故，由乙方自行负责。(4)及时向甲方提供开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。(5)现场工程材料和安装的设备在交付甲方使用之前负责保管，并清理好场地。(6)、按照有关规定提供竣工验收资料，办理竣工验收报告，并承担验收所发生的一切费用。(7)、工程完工后免费对甲方的相关技术人员进行培训。(8)、协助甲

15、方办理用电前的(用电协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄)四项手续。十三、违约责任1、因乙方的原因，工程延期交工，每日向甲方赔偿工程总造价万分之五的逾期违约金。2、其他违约本合同有约定的依照约定，无约定的按民法典执行，违约方承担对方的经济损失。十四、本合同附件有效组成部分：乙方提供正式预算书，授权委托书，补充协议、书面确认书、承诺书、该工程的施工图纸、图纸会审记录及变更通知等作为主合同的组成部分。与本合同有同等法律效力。十五、合同争议的解决方式凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决。如不能解决，双方同意通过潢川仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会作出的裁决是最终的，甲乙双方均应受其约束，任何一方不得向法院或其它机关申请变更，除非仲裁委员会指定十六、附则1、本合同双方签字盖章后生效。2、本合同一式四份，乙方二份，甲方二份。3、本合同履行地点：甲方：（公章）乙方：（公章）地址：地址：委托代理人：委托代理人：开户行：开户行：银行账号：银行账号：电话：电话：传真：传真年一月日年一月厂区配电工程施工合同篇3发包人（全称）：