电力建设施工合同(通用5篇).docx

上传人:lao****ou 文档编号:824752 上传时间:2024-06-07 格式:DOCX 页数:39 大小:45.98KB
下载 相关 举报
电力建设施工合同(通用5篇).docx_第1页
第1页 / 共39页
电力建设施工合同(通用5篇).docx_第2页
第2页 / 共39页
电力建设施工合同(通用5篇).docx_第3页
第3页 / 共39页
电力建设施工合同(通用5篇).docx_第4页
第4页 / 共39页
电力建设施工合同(通用5篇).docx_第5页
第5页 / 共39页
亲,该文档总共39页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《电力建设施工合同(通用5篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电力建设施工合同(通用5篇).docx(39页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。

1、电力建设施工合同(通用5篇)电力建设施工合同篇1甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)甲、乙双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国电力法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则。就配电工程经甲乙双方协商,达成如下协议:一、工程概况1、配电工程2、工程地点:3、工程内容户表块的电力安装(含高低压)及移交给电力部门。(2)工程的验收与送电(配电工程涉及与电力部门除外的其他任何单位或个人矛盾纠纷、赔偿事宜由甲方负责)。二、工程承包方式及范围1、承包方式:本工程采取方式。2、承包范围:乙方按照电力部门供电设计图纸中的工程内容进行施工以及验收送电。三、合同工期:本工程工期为3

2、5天(从合同签订之日起计日)。因甲方原因造成误工,工期顺延。四、合同价款与支付方式五、双方责任1、工程质量标准:乙方必须按照电力行业规范、标准进行施工和安装并按照协定的工程内容保质保量完成,电力部门验收合格。2、施工中的安全责任属乙方工作范围内的由乙方负全部责任。3、乙方必须按合同约定时间完成施工任务并验收送电(除不可抗拒的自然灾害外)。甲方必须按协议规定日期付清工程款。4、工程未经验收,甲方提前使用或擅自使用,由此发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。5、乙方在甲方施工期间,甲方指定方进行施工,并负责住户及其它施工部门的矛盾协调,不是乙方损坏的,乙方不负责任。乙方指定技术员为本工程现场负责人

3、。6、乙方在甲方施工期间,甲方提供施工电源和供水,甲方负责水电费。乙方在甲方安装的箱变、电缆等材料,在未送电前由甲方负责保管。7、设计变更:根据现场实际情况如需要进行方案设计变更,按实际情况经电力部门同意方可进行供电方案设计变更,无论供电方案设计变更与否,合同价款不变。8、工程竣工后乙方向甲方交竣工图1套。9、为了不影响整个工程能及时受电,甲方应及时配合乙方与供电部门协调供用电相关手续。六、附则1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。2、本合同未尽事宜,双方可根据具体情况再行协商。甲方签章:乙方签章:甲方代表:乙方代表:年月日电力建设施工合同篇2甲方(建设单位):乙方(施工单位):依照中华人民共

4、和国合同法、电力法、电力供应与使用条例、电力建设工程施工合同范本以及有关法律、法规等规定,为了维护供用电的公共安全,保障电力系统安全、经济、可靠的供电,就洛阳阳光生态农业有限公司项目用电工程线路架设、变压器安装施工的相关事宜,双方本着平等互利、协商一致的原则,达成如下条款,供双方信守。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:二、工程承包方式及内容1、乙方承包方式:工料全包。2、工程内容:该工程为交钥匙工程。乙方负责为#项目用电工程架设20KV用电线路,主要包括架空线路、线杆、电缆(线)敷设、采购和安装IOOKVA变压器两台、低压二合一配电柜二面等相关配套设施,并负责办理相应的供用电手续,直至当

5、地供电局检测、验收合格。满足甲方农业生产和机井用电需求。(详见工程造价预结算书所列项目)三、工程工期1、工程时间:年月日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且通电。2、如遇下列情况,工期相应顺延。(1)、由甲方原因使乙方延误工期,经甲方现场代表同意后,工期顺延。(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。(3)、由于政府安全部门及电力系统要求统一停产整顿时,乙方工期可以顺延。四、图纸资料1、甲方向乙方提出要求,乙方应向甲方提供图纸资料,本合同缔结后3日内,乙方向甲方提供线路施工图两套,其中施工现场图1套。2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。3、工程预算书壹份。五、材料设备供应材料、

6、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证,如出现安全质量问题,由乙方承担全部责任O六、工程质量1、本工程严格按照乙方设计并经甲方认可的要求进行。2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。3、工程质量:合格工程。七、工程价款以上两台IOOKVA变压器及配电安装工程包干总价为人民币壹拾贰万陆仟元整(小写:126000元整)。含正规发票。八、工程费用结算方式1、付款方式:转账(合同签定后3个工作日内付给乙方捌万元整;完成全部工程内容并检测、验收合格且通电后付清余款)2、开户银行及帐号乙方:开户银行:账号:九、甲方应承担的主要工作及责任1、该工程所涉及的青苗赔偿费用。2、积极协

7、助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。3、提供材料的堆放场地。4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除,确保具备开工条件。5、保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。施工现场满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。6、甲方未按合同约定履行以上义务,则承担由此导致的费用支出,赔偿因此造成的乙方损失,延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。7、甲方驻工地代表:。十、乙方承担的主要工作及责任1、按甲方要求进行规划设计并提供设计图纸两套,并按甲方审核同意的施工图纸进行施工。2、所有施工人员必须具有相应的资质证书,亮证施工,并随时接受甲方的检查。3、必须管理好施工材料、机

8、械,若管理不善发生遗失、损坏,甲方均不承担任何责任。4、乙方必须按规程制度和合同规定安全、文明施工,自觉、积极地、无条件的接受甲方的监督。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施,保证施工人员、设备、材料安全,并全面承担由于安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。5、工程质量:本工程应符合电气装置安装工程20kV及以下架空电力线路施工及验收规范(GB50173-92)相关要求,质量合格。6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内,乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。8、乙方驻工地代表:联系电话:H一、工程变更1、施工中,不

9、得擅自变更工程设计。如需对原设计进行变更,其增减工程量的费用,由乙方自行承担。2、如因甲方原因,致使工程停工,甲方应赔偿乙方造成的损失,并给付已完成部分的工程费用。如因乙方原因造成工程中途停工,而给甲方造成的损失由乙方承担。十二、工程竣工验收1、竣工验收标准:建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准、建筑电气工程施工质量验收规范、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明,施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。2、本工程的质量保修期为:自工程竣工验收合格之日起12个月。保修期内,如发生质量问题乙方负全责,同时乙方应在接到甲方通知后24小时内派人进行维修。否则,甲方委派他

10、人进行维修的费用由乙方负责,并承担因维修不及时给甲方造成的损失。十三、其他1、本工程严禁任何形式的转包、分包,由此造成的损失全部由乙方承担,且甲方有权单方终止合同。2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后,双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。3、本合同在履行过程中发生争议时,由甲乙双方协商解决。协商不成的,由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地。4、本合同一式六份,甲乙双方各持三份,具有同等法律效力。十四、附件1、建设工程造价预(结)算书2、安装图3、线路施工图甲方(盖章):法定代表人:委托代理人:乙方(盖章):法定代表人:委托

11、代理人:签订时间:年月日电力建设施工合同篇3甲方(建设单位):乙方(施工单位):依照中华人民共和国合同法、电力法、电力供应与使用条例、电力建设工程施工合同范本以及有关法律、法规等规定,为了维护供用电的公共安全,保障电力系统安全、经济、可靠的供电,就的相关事宜,双方本着平等互利、协商一致的原则,达成如下条款,供双方信守。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:二、工程承包方式及内容1、乙方承包方式:全包。2、工程内容:包括低压总表1块,安装低压线路至电缆分接箱至表箱电缆,安装低压户表塑料表箱,分户表块。三、工程工期1、工程时间:年月日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且正常用电。2、工程开工条

12、件:乙方按照用电需求完成施工,要求在月日前完成交付工作。3、如遇下列情况,工期相应顺延。(1)、由甲方原因使乙方延误工期,经甲方现场代表同意后,工期顺延。(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。(3)、如因特殊原因不能办理工作许可手续,施工工期顺延。四、图纸资料1、按照甲方委托乙方的设计以及图纸要求施工。2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。五、材料设备供应材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证,如出现安全质量问题,由乙方自行负责工程返工以及承担施工的相关费用。(具体详见合同技术参数)六、工程质量1、本工程严格按照甲方提供的具有设计资质的设计图纸或委托

13、乙方设计并经甲方认可的要求进行。2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。3、工程质量:合格工程。七、工程价款本工程总包价为人民币万元。(大写:元整)。八、工程费用标准及结算方式1、工程采用20KV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准以及20KV及以下配电网工程预算金额20xx年的定额及配套定额。2、工程费付款方式:签订合同之日付工程款的50%,工程全部完工送电验收合格后付至工程款的100%o九、甲方应承担的主要工作及责任1、提供乙方办理设备迁移所需的材料,并协助乙方办理相关手续。2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。3、提供材料的堆放场地。4、完成施工现场场地障碍物

14、的排除、清除,确保具备开工条件。5、保证现场及建筑物符合安装施工的要求,施工现场满足施工运输的需要。6、协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系,及时处理有关问题。7、甲方未按合同约定履行以上义务,则承担由此导致的费用支出,赔偿因此造成的乙方损失,延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。8、在设备未投入运行前,负责乙方已完成安装设备的安全保卫工作,因保卫不力造成设备偷窃,由甲方负责,乙方按照50元/天支付甲方安保费用。9、甲方驻工地代表:联系电话:十、乙方承担的主要工作及责任1、根据甲方提供的设备迁移资料办理相关手续。2、必须管理好施工材料、机械,若管理不善发生遗失、损坏,甲方均不承担

15、任何责任。3、严格按照设计标准施工。4、乙方必须按规程制度和合同规定,服从甲方的现场管理及服从甲方在安全、消防等方面的管理,且自觉、积极地、无条件的接受甲方及监理单位的监督。5、工程质量:本工程应符合电气装置安装工程IOkV及以下架空电力线路施工及验收规范(GB50173-92)相关要求,质量合格。6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内,乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。8、乙方负责与供电公司交接好相关事宜。9、乙方驻工地代表:联系电话:H-一、安全施工1、甲方应积极配合乙方做好安全设施,应对施工现场进行障碍物清理,清除施工现场及安全隐患,确保工程安全顺利进行。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施,保证施工安全,并承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。十二、工程竣工验收1、竣工验收标准:建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准、建筑电气工程施工质

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文档 > 工作总结

copyright@ 2008-2022 001doc.com网站版权所有   

经营许可证编号:宁ICP备2022001085号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有,必要时第一文库网拥有上传用户文档的转载和下载权。第一文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第一文库网,我们立即给予删除!



客服