合同工程欠款起诉书模板.docx

《合同工程欠款起诉书模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同工程欠款起诉书模板.docx（3页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、合同工程欠款起诉书最新模板2023合同工程欠款起诉书最新模板正文内容起诉单位：（全称）：市县建筑公司企业性质：集体经营范围：工业与民用建筑.流动资金：万元何时经何部门批准开业：年月份经县基建局批准地址：县乡:开户银行：工区历下辨理处。帐号：法定代表人姓名：职务：被告单位（全称）：市职工教育培训中心地址：市-路号事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷事实和理由：年月日，县建筑工程总公司公司（原告，以下简称乙方）同市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了建筑安装工程合同，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料“。承包额为元。开工日期定为年月日；竣工日期定为年月

2、日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到年月日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达元。甲方虽然承担了元的误工费，但尚有元到今有承担赔偿损失的责任。两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：,于年月日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书（附原印件）。教学楼工程于年月日完工。三幢楼均经市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。工程结算书经甲、乙双方审定后，交市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程TCQ此致人民法院具状人：建筑公司年月0合同工程欠款起诉书最新模板.docx合同工程欠款起诉书最新模板正文内容结束。