建设工程合同模板.docx

《建设工程合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程合同模板.docx（7页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、20XX年建设工程合同模板202320XX年建设工程合同模板正文内容20XX年建设工程合同模板甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程基础事项愤商一致，订立本合同。一、工程内容及承包范围1、工程概括：工程名称工程地点：2、以下给出的工程承包范围和说明描述只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，承包人应研究图纸、地质勘察资料以及其他文件，以完全了解本工程的实际范围。3、本工程承包项目包括：（1）除非是甲方自己负责的项目或合同中列明的由其他承包人完成的项目，乙方须按图纸内容和合同要求负责整个工程所有的施工任务，包括因土方工程

2、材料设备的采购、施工、保护及保修，无论是永久性质的或是临时性质的；（2）承包工程包括但不限于下列各项：根据甲方提供的总平图的土方开挖测量、土石方挖掘、弃运（甲方指定卸土地点）、场内配、弃渣，周边建筑物、居民的安全防护设施，工程资料的编制整理，现场安全文明施工，同周边居民、相关政府及行政事业性单位为保瞪工程质量、进度而作的等工作，按照提供的开挖图进行施工，防止少挖和超挖,根据施工进度做好施工进度报审计划和工程施工提供详细的劳动力及技术组织方案，以及由甲方提供的土石方开挖工程发放、补充的全部相关文件所包括的内容。4、承包方式：包工包料、包安全、质量、工期、现场文明施工。二、工程工期工程计划工期为一

3、日历天，年月日至年月日止，（此工期已含乙方修施工便道、排水设施的时间）。甲方二、三期的土方工程，在同等性价情况下可优先考虑乙方。三、计算方式因乙方原因每延迟一天，乙方须承担元/天的逾期违约罚款。（1）如遇强风化岩，挖机不能直接取土时，在原挖土价基础上加元/m。（2）如遇中风化岩，炮机凿石，挖机装车，场内运输，堆土机堆平共计元m3o（3）总土方工程量约万m3,合同总价约万元，结算时按以上单价X实际工程量进行结算。（4）以上单价不含税，已包括完成该工程项目所必需政策性文件规定费用、施工技术措施费、风险费、保险费、包含且不限于土方挖掘费、装运、平整、清理、汽车行驶道路养护、排放、施工机械、劳务、临时

4、道路建设、各类措施、地下水降、排水、工程缴纳的渣土费，以及所有风险、责任和义务，乙方在施工中因甲方要求场内弃土点变化、政府行政收费整、工料机涨价等其它外部因素的变化而对乙方施工成本增加均含在以上单价之中，不另增加其它费用。（5）乙方提交的报价材料时即表明对拟建场地及其周围的环境、条件已充分了解，施工中的环保措施以及场区内外的安全防护费用，均在其单价有考虑。（6）工程结算按实际开挖量予以辨理，甲方派专业测量工程师、预结算人员现场测量确认工程量，乙方必须经甲方确认的开挖方案和甲方现场工程师指令施工，对于与经甲方确认不符之处的工程量甲方不予计算和结算，乙方必须挖至甲方指定标高位置。四、付款方式与结算

5、1、工程量每完成万m3以上，付至该完成量造价的70%。2、工程竣工辨理结算时，按甲方要求提供结算资料（以A4纸张装订包含但不限于以下内容：施工合同或熔议、清单报价、变更单、现场签证和图纸、名种验收资料及施工记录等）。3、一期工程全部完成，并辨理结算时，支付至工程总造价的95%,剩余5%工程完工后一年付清。五、工程质量及验收1、依据图纸和合同条勺定的技术要求进行验收，本工程须达到合格标准。2、本工程严格按照土石方爆破工程施工质量验收规范、建筑工程质量检验及评定标准、建筑地基与基础工程施工质量验收规范等国家、行业、省、市现行的规范、规程或标准进行施工和验收。六、双方责任与义务乙方责任：1、乙方应于

6、开工前向监理、甲方提交详细的施工组织设计，并严格按照经监理、甲方批准的施工组织设计施工。乙方应对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。2、乙方应按合同规定以及规范、设计的要求，精心组织施工，按时完成本合同工程及达到合同条勺定的质量标准。为此，乙方应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其它物品。3、乙方在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，有责任对工程设计图纸或其他资料进行复核，如发现其中有任何差错、遗漏或缺陷，应及时书面通知监理单位，否则对有经验的乙方应能发现但其未能发现的错误造成工程的任何损失，乙方应承担相应的责任。在甲方做出整改后，乙方依照整改方案实施。

7、4、未经甲方批准，乙方不得对本合同工程的全部或任何部分进行转包或分包，否则，甲方可余止本合同且由乙方承担一切责任。5、乙方在施工过程中必须采取相应的防护安全措施，在操作过程中所发生的人身伤亡安全事故全由乙方自理，甲方概不承担任何损失赔偿责任。6、于工程竣工时提交所有的工程竣工资料及图纸4份（包括电子文件）。7、乙方现场负责人为：,联系方式：,负责现场指挥并与之相关的工作。甲方责任：1、甲方或其委的监理负责现场的配合管理和工作，监督检查施工质量，负责技术问题的处理和工程变更的签认。2、根据合同条勺定，对本工程发出工程变更要求或进行现场签证。3、按合同条勺定的方式，及时辨理工程结算和结算款的支付。

8、4、及时组织竣工验收，辨理竣工、移交等手续，乙方的工作。5、向乙方提供设计施工图纸或监理认为必须向乙方提供的技术资料、数据、图纸等。6、乙方在施工过程中，如出现重大的质量问题或进度不能满足甲方要求的阶段性工期时，在甲方书面通知乙方5天内，如乙方仍无明显改进或赶工措施，视为乙方违约，甲方有权即时单方解除本合同。7、乙方违反合同条勺定，甲方有权按本合同条勺定对乙方进行违约索赔。如在证据充分的情况下，该项违约金经甲方和监理确认后即可生效。8、甲方提供土石方挖掘基本条件如水源、电源的接驳点。9、甲方现场负责人:,联系方式：,负责现场指军与度,并辨理相关事宜。七、违约责任1、乙方在施工时，不得擅自更改施

9、工做法，如发现，甲方可处以元罚款，甲方有权解除合同，且因此而产生的损失由乙方全部负责。2、乙方必须服从甲方的现场指挥，如因乙方未听从甲方项目负责人的指挥，造成对工程进度或工程质量影响的，由乙方承担此责任，且甲方有权解除合同。3、乙方须保瞪工程质量及工程进度要求，未达到合同要求或未按甲方图纸进行施工，甲方有权随时余止合同，解除其合同关系，所造成的损失归乙方负责。4、除双方愤商解除合同，任何一方违约无法履行其合同将追究其承担责任的后果，所造成的损失归违约方负责。八、本合同在甲、乙双方代表签字后生效，在甲方支付完毕工程款，合同保修其满后失效（原签订合同自动中止）。九、未尽事宜，由甲、乙双方愤商解决，

10、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，法律效力相同。甲方：（公章）乙方：（公章）年月日20XX年建设工程合同模板甲方（委IW：合同编号：乙方（施工方）：签订日期：一、装饰施工地点：二、根据国家有关法律规定，明确双方的权利义务，特签定以下愤议，以便共同遵守。三、工程概况：1、工程总价：O2、装修内容：o四、关于工程付款方式的条勺定：1、自本合同双方签字生效后，甲方应付给乙方工程预付款人民币（60%）即人民币元整，工程施工到油漆工进场时，甲方付乙方工程总造价人民币即元整。质量保修一年。2、本合同生效后，甲方按以上付款条勺定支付乙方工程款，如果因甲方拖延付款时间造成停工及工期延误，一切后果由甲方负责。

11、3、乙方工程结束后、甲方如在2日内不验收、乙方自行验收、甲方应以承认。五、工程施工变更：1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需要签订由甲方需承担变更产生的施工人工费用琳议。如因乙方原因造成返工的，由乙方承担责任，工期不变。2、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果，由甲方负责，给乙方造成的损失甲方还应赔偿。3、因不可抗拒因素造成的施工延误，甲乙双方愤商解决。4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必须按照预算要求，先付款后，乙方再施工。六、违约责任：1、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同使对方造成实

12、际损失超过违约金的，应进行补偿。2、甲方未按合同的条勺定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付违约金。乙方未按合同的条勺定期限完工，每逾期一天，按工程总价款的10%支付违约金。3、甲方未辨理任何手续，需要乙方拆改原有建筑手续结构及设备管线，乙方有权拒余爸施工。七、合同的止：1、本合同解除或本合同履行完毕，本合同即自行止。八、合同的生效：1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。2、补充合同与本合同有同等的法律效力。3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式三份，甲方持二份，乙方持一份。九、解决合同纠纷方式：本合同履行期间，双方发生争议，双方愤商解决，愤商不成时，双方同意由仲裁委员会进行了仲裁，若未达成，仲裁愤议交法院裁决。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日20XX年建设工程合同模板.docx20XX年建设工程合同模板正文内容结束。