《建筑工程劳务合同范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑工程劳务合同范本.docx(9页珍藏版)》请在第一文库网上搜索。
1、3、如乙方在中途撤离或因其他原因退场的,按工程完成工作量 支付,半成品或不合格工作量将不做结算。所有劳保费包含在包干价中,甲方不另承担。八、其他细则1、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包;服从甲方管理,少说话,多做事的原则。2、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场,乙方其他管理人员未经甲方同意,任何时候(包括节假日和农忙)均不得擅自离开岗位,否则每发现一人次罚款元。3、施工过程中如无甲方指令,乙方不得擅自停工,如发生擅自停工,乙方须赔偿甲方一切损失,并根据对工程影响大小,罚款 元。4、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品,否则按损失状况,
2、加倍处罚。5、乙方应该有较强的经济基础,甲方由于其它原因暂不能按时结账,乙方应自行保证施工人员个月的生活费。6、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员,如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求,甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同,由乙方承担由此造成的损失。7、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作,经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。8、如乙方不履行合同条款,其余款作为支付甲方违约金。9、如甲方不履行合同条款,按上款对等支付违约金给乙方。九、附则1、本合同未尽事宜,双方本着平等互利,相互理解的原则另行
3、协商。2、本合同一式份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。结清全部劳务款项后自行失效。2、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场,乙方其他管理人员未经甲方同意,任何时候(包括节假日和农忙)均不得擅自离开岗位,否则每发现一人次罚款元。3、施工过程中如无甲方指令,乙方不得擅自停工,如发生擅自停工,乙方须赔偿甲方一切损失,并根据对工程影响大小,罚款 元。4、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品,否则按损失状况,加倍处罚。5、乙方应该有较强的经济基础,甲方由于其它原因暂不能按时结账,乙方应自行保证施工人员个月的生活费。6、甲方有权辞退乙方不听指挥和
4、不胜任工作的人员,如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求,甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同,由乙方承担由此造成的损失。7、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作,经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。8、如乙方不履行合同条款,其余款作为支付甲方违约金。9、如甲方不履行合同条款,按上款对等支付违约金给乙方。九、附则1、本合同未尽事宜,双方本着平等互利,相互理解的原则另行协商。2、本合同一式份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。结清全部劳务款项后自行失效。2、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场,
5、乙方其他管理人员未经甲方同意,任何时候(包括节假日和农忙)均不得擅自离开岗位,否则每发现一人次罚款元。3、施工过程中如无甲方指令,乙方不得擅自停工,如发生擅自停工,乙方须赔偿甲方一切损失,并根据对工程影响大小,罚款 元。4、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品,否则按损失状况,加倍处罚。5、乙方应该有较强的经济基础,甲方由于其它原因暂不能按时结账,乙方应自行保证施工人员个月的生活费。6、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员,如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求,甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同,由乙方承担由此造成
6、的损失。7、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作,经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。8、如乙方不履行合同条款,其余款作为支付甲方违约金。9、如甲方不履行合同条款,按上款对等支付违约金给乙方。九、附则1、本合同未尽事宜,双方本着平等互利,相互理解的原则另行协商。2、本合同一式份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。结清全部劳务款项后自行失效。2、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场,乙方其他管理人员未经甲方同意,任何时候(包括节假日和农忙)均不得擅自离开岗位,否则每发现一人次罚款元。3、施工过程中如无甲方指令,乙方不得
7、擅自停工,如发生擅自停工,乙方须赔偿甲方一切损失,并根据对工程影响大小,罚款 元。4、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品,否则按损失状况,加倍处罚。5、乙方应该有较强的经济基础,甲方由于其它原因暂不能按时结账,乙方应自行保证施工人员个月的生活费。6、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员,如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求,甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同,由乙方承担由此造成的损失。7、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作,经甲方确认后按实际误
8、工小时顺延工期。8、如乙方不履行合同条款,其余款作为支付甲方违约金。9、如甲方不履行合同条款,按上款对等支付违约金给乙方。九、附则1、本合同未尽事宜,双方本着平等互利,相互理解的原则另行协商。2、本合同一式份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。结清全部劳务款项后自行失效。2、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场,乙方其他管理人员未经甲方同意,任何时候(包括节假日和农忙)均不得擅自离开岗位,否则每发现一人次罚款元。3、施工过程中如无甲方指令,乙方不得擅自停工,如发生擅自停工,乙方须赔偿甲方一切损失,并根据对工程影响大小,罚款 元。4、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不
9、得破坏其它范围内的成品和半成品,否则按损失状况,加倍处罚。5、乙方应该有较强的经济基础,甲方由于其它原因暂不能按时结账,乙方应自行保证施工人员个月的生活费。6、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员,如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求,甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同,由乙方承担由此造成的损失。7、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作,经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。8、如乙方不履行合同条款,其余款作为支付甲方违约金。9、如甲方不履行合同条款,按上款对等支付违约金给乙方。九、附则1、本合
10、同未尽事宜,双方本着平等互利,相互理解的原则另行协商。2、本合同一式份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。结清全部劳务款项后自行失效。2、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场,乙方其他管理人员未经甲方同意,任何时候(包括节假日和农忙)均不得擅自离开岗位,否则每发现一人次罚款元。3、施工过程中如无甲方指令,乙方不得擅自停工,如发生擅自停工,乙方须赔偿甲方一切损失,并根据对工程影响大小,罚款 元。4、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品,否则按损失状况,加倍处罚。5、乙方应该有较强的经济基础,甲方由于其它原因暂不能按时结账,乙方应自行保证施工
11、人员个月的生活费。6、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员,如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求,甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同,由乙方承担由此造成的损失。7、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作,经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。8、如乙方不履行合同条款,其余款作为支付甲方违约金。9、如甲方不履行合同条款,按上款对等支付违约金给乙方。九、附则1、本合同未尽事宜,双方本着平等互利,相互理解的原则另行协商。2、本合同一式份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。结清全部劳务款项后自行失效。2
12、、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场,乙方其他管理人员未经甲方同意,任何时候(包括节假日和农忙)均不得擅自离开岗位,否则每发现一人次罚款元。3、施工过程中如无甲方指令,乙方不得擅自停工,如发生擅自停工,乙方须赔偿甲方一切损失,并根据对工程影响大小,罚款 元。4、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品,否则按损失状况,加倍处罚。5、乙方应该有较强的经济基础,甲方由于其它原因暂不能按时结账,乙方应自行保证施工人员个月的生活费。6、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员,如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求,甲方有权
13、勒令乙方停工整顿直至终止合同,由乙方承担由此造成的损失。7、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作,经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。8、如乙方不履行合同条款,其余款作为支付甲方违约金。9、如甲方不履行合同条款,按上款对等支付违约金给乙方。九、附则1、本合同未尽事宜,双方本着平等互利,相互理解的原则另行协商。2、本合同一式份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。结清全部劳务款项后自行失效。甲方签(章)字:乙方签(章)字:年 月 日年 月 日九、当事人约定的其他内容第三十二条 甲乙双方约定本合同增加以下内容:十、劳动争议处理及其它第三十三条 双方因履行本合同发生争议,当事人可以向建设工程所在地劳动争议调解委员会申请调解;调解不成的,应当自劳动争议发生之日起,60日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。第三十四条本合同的附件如下第三十五条 本合同未尽事宜或与今后有关规定相悖的,按有关规定执行。第三十六条本合同一式两份,甲乙双方各执一份,交乙方的不得由甲方代为保管。甲方(公章):乙方(签字或盖章):法定代表人(签字或盖章):签订日期:年 月 日