钻井工程承包合同专业版(合同版本).docx

《钻井工程承包合同专业版(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钻井工程承包合同专业版(合同版本).docx（9页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、编号:WD-HT-0049钻井工程承包合同专业版（合同版本）合同书CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改-一合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同钻井工程承包合同专业版（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。甲方：乙方：双方经充分协商，达成如下协议：第一条总则第一、井位1 .钻井施工地点：省市县乡2 .地形图3 .井位设计图4 .地层构造图第二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目

2、,设计任务书等文件号及影印件。第三、井别：第四、钻井口数：第五、井深结构：第六、质量：第1页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同1 .井身质量合格率2 .固井质量合格率第七、价格1 .调整并单价一元/米，合计金额一万元2 .开发并单价一元/米，合计金额一万元第二条工程期限本合同钻井工程自一年一月一日开钻至一年一月_日全部钻I 1 IJ 口。在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限；第一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；第二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者；第三、因甲方不能按期提供技术文件、技

3、术图纸和钻井施工条件,被迫停工或不能继续施工者。第三条钻前准备第一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方；清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。第二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同求，负责钻井区块的断层分布图；断层数据；小层平面图；构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。第三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学习和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做

4、好一切施工准备。第四条工程款结算第一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。第二、本合同自签订生效之日起，甲方应在一日内按工程费用总额一元的百分之一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。第五条施工与设计变更第一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。第二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担；1 .钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时

5、发现并通知甲方，甲方接到通知后立即（当天）提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，第4页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。2 .钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。3 .甲方未尽协助义务给乙方造成损失。第三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。第四、钻井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、

6、验收。第五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。乙方因此增加的费用由甲方负担。第六条完井验收、结算与保修第一、乙方在完井前一日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、车辆费由甲方负担。第二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。第三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生第5页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。第四、由于甲方提供的资料

7、、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时一元计算。第五、乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。第六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前,若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。第七条奖励、惩罚与仲裁第一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的一%o给乙方奖励。第二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。第三、

8、合同纠纷的解决方式。第八条工伤事故乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗.在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。第九条附则第一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。第二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。第十条合同附件（略）第一、钻井施工图纸；第二、地形图；第三、井位设计图；第四、地层构造图；第五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、工程项目、设计任务书等文件影印件一份。第十一条其它条款甲方（签字、盖章）：乙方（签字、盖章）：第7页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第8页