安防监控工程合同范本.docx

《安防监控工程合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安防监控工程合同范本.docx（5页珍藏版）》请在第一文库网上搜索。

1、安防监控工程合同范本2023安防监控工程合同范本正文内容监控系统工程合同书甲方：乙方：南宁市风科安防有限公司甲方现委16南宁市风科安防有限公司驻贺州市施工队（以下简称乙方）承担闭路电视监控系统工程。为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任，本着平等互利、等价有偿的原则，经过认真癌商达成本愤议。一、工程概况1、工程名耦：闭路电视监控系统2、工程地点：3、工程内容：闭路电视监控系统安装试4、合同签订地：二、双方的责任和义务1、甲方负责提供整个工程的工程图纸、楼层施工用电、用水；并提供施工现场专用的有安全防范措施的仓库，以保IS乙方能如期完成工程工期。并承担以下义务：1按时对工程、施工及工程进度实施监

2、控和验收。O2按时支付工程进度款。O2、乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料，在保瞪工程质量和工程进度的前提下，完成设备的集成和安装调试工作。三、工程的时间和进度1、工期为自开工之日起至验收完毕，共10日。2、如遇下列情况，乙方可顺延工期：1施工现场电源未接通，或障碍物未清除，影响施工；O2因甲方签约时未曾说明的施工限制而影响进度；O3甲方对双方签约认可的设计、配貉提出改动而影响工程进度；O4在安装试中停电3小时以上或连续间歇性停电2天以上；O5因甲方决策不及时而影响工程进度；O6因甲方未按合同规定支付乙方有关款项而影响工程进度；。7因不可抗力而延误工期。3、工程中甲方对监控点进行

3、增减，则由甲方向乙方出具工程联系单。4、在实际施工过程中，根据具体情况，甲乙双方友好愤商解决。四、人力不可抗拒因素如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素，导致工期延误，则工期顺延。在工程无法完成的情况下，由甲乙双方另行商定解决方法。五、工程及工程量的变更1、由于甲方原因，对工程中提出的修改项目，必须向乙方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变更金IR等事项。如甲方不出具工程联系单,乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。2、由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目，必须向甲方出具工程联系单，确认修改详细清单、工程量的变更和变

4、更金IR等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。六、工程验收1、甲方有权要求验收工程的部分或全部乙方所供设备，乙方应癌助甲方的验收。2、甲方按附件（监控系统工程预算清单）的设备配貉验收乙方提供的设备，整体工程验收遵从附件（监控系统工程预算清单）商定之标准。3、甲方在收到乙方系统安装试完毕或工程完工通知之日起2日内完成系统的验收。在此期间内，如甲方没有异议，应即时签署工程验收合格证书，如甲方届时未提出书面异议，也未签署验收合格证书，则视为验收合格；如甲方提出书面异议，甲乙双方应在3日内达成处理意见。4、甲方收到乙方验收工程通知之日起5日内不验收，视为验收合格。5、有

5、关验收的一切费用由甲方负担。6、工程验收合格后，由双方人员签字，甲方方可使用。七、工程质量与售后服务1、工程的设计、设备供应、施工及工程质量遵从双方共同商定之标准。2、乙方:ft责对甲方的操作和维护人员安排一次集中培训，帮助他们学会系统的操作和日常维护。3、乙方对工程实行1年保修，负责更换或/和修复有质量问题的设备，但不承担因天灾、人为操作及其他非产品工程本身质量问题而引起的设备损坏责任。对保修期后的系统故障或损害，公司提供有偿维修服务，并在设备修理期间尽量为客户提供暂用替换设备，以减少甲方系统的停运时间。4、乙方在全部工程完工后，向甲方提供所有设备之安装及操作手册一套。八、工程造价监控设备金

6、额为：27581元（人民币：贰万柒仟伍佰捌拾壹元整）安装试费金额为：1654.86元（人民币：壹仟陆佰伍拾肆元捌角陆分整）工程总造价为：29235.86元（人民币：贰万玖仟贰佰叁十伍元捌角陆分整）九、工程付款方式1、本合同签订之日起3日内，甲方支付乙方工程总造价30%的预付款，作为定金及购貉相关工具和设备。2、工程施工到摄像机安装时约工程量的50%后2日内，甲方向乙方支付工程总造价30%的工程进度款。3、工程验收合格之日起3日内，甲方向乙方付清剩余40%的工程款项。十、违约责任1、甲乙双方若一方发生违约情况，则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。2、因乙方原因导致工期延误，由乙方

7、偿付逾期违约金。3、如甲方未能按照合同条款九按工程进度向乙方支付工程款，甲方须另加应付款项的千分之一/每天的逾期违约金作为乙方的补偿；乙方并有权利暂停工程的施工，待甲方向乙方支付相应的工程款和逾期违约金后恢复施工，乙方不承担由此引起的工期延期责任。甲方已付金额不足乙方所供设备款时，乙方有权收回所供设备，并由甲方赔偿乙方由此产生的一切经济损失。4、在甲乙双方不能就造价变更及其付款方式达成一致愤议的情况下，乙方有权拒甲方更改设计或设备配貉的要求。5、工程中途停建、缓建，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的返工、停工、窝工、倒运、人员设备迁、设备材料积压的实际损失。6、工程未经验收，

8、甲方提前使用或擅自动用有关设备，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。H一、解决合同争议的方式本合同执行过程中若有争议，双方应友好i商解决。如i商不能解泱，可向合同签署地人民法院提出诉讼。十二、合同附件（监控系统工程预算清单）作为合同不可分割的一部分，同样具备法律效力。十三、合同附即1、本合同一式2份，甲乙双方各执1份。2、本合同自双方代表签字即生效；工程验收合格，结清全部工程款后止。3、本合同签订后，甲乙双方可签订补充癌议以修改或补充本合同，冲突之处以最后签署生效之1议为准。4、本合同未尽事宜双方愤商解决。甲乙双方同意上述条款，并签字确认如下：甲方：乙方：代表人：代表人：联系重:联系重:签订时间：年月日签订时间：年月日安防监控工程合同范本.docx安防监控工程合同范本正文内容结束。